买房签合同12篇.docxVIP

第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 买房签合同12篇 第1篇买房签合同  甲方 ： 姓名：______ （身份证号码）：  地址： 联系电话：  共有人：姓名：______ （身份证号码）：  地址： 联系电话：  买方（以下简称乙方）：  姓名： （身份证号码）：  地址： 联系电话：  第一条 房屋的基本情况：  甲方房屋坐落于______;位于第___层 户，房屋构造为__,房产证登记面积____平方米，地下室一间，面积___ 平方，房屋权属证书号为___ .  第二条 价格：___  以房产证登记面积为依据，每平米___ 元，该房屋售价总金额为___ 万元整，写：___ .  第三条 付款方式：  乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整，写：___ , 日内交付___ 万元（写___ ），余款___ 元（写___ ）在房屋过户手续办理完毕之日支付。  第四条 房屋交付期限：  甲方应于本合同签订之日起___ 日内，将该房屋交付乙方。  第五条 乙方逾期付款的违约责任：  乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过__日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。  第六条 甲方逾期交付房屋的违约责任：  除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。  第七条 关于产权过户登记的约定：  甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的__%赔偿乙方损失。  第八条 签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方担负。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。  第九条 甲方保证在办理完过户手续之日起 日内，将户口迁出，逾期超过___日，乙方每日按已付款的__%收取违约金。  第十条 因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。  第十一条 本 合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。  第十二条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民起诉。  ……  第十三条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。  甲方：  乙方：  年 月 日 第10篇买房签合同  原告：姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话;  被告：姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话;  诉讼请求：  一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。  二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币×××元，违约金×××元/天，(由20xx年10月31日至20xx年6月10日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。  三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币×××元(写： )。  四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失×××元。(按银行现利率执行)。  五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告担负。  事实与理由  原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于200×年×月×日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的红桥区***路南端东侧龙悦花园×楼×门×××号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务开展了详细约定。原告于200×年×月×日将首付款人民