钢结构库房合同.docVIP

钢结构库房合同 钢结构库房制作安装工程 施 工 合 同 发包方: （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲方将位于其所属 的钢结构库房工程发包给乙方。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，为明确双方在施工中的权利、义务和责任，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 工 程 量： ㎡ 第二条 工程承包范围 承包方式： 承包内容：仓库主体、房顶的制作安装（不含基础） 第三条 合同价款 工程主体、工程总造价及付款方式 钢结构库房一栋：为钢骨架结构，主体立柱管为219Φ厚度为6个厚，屋顶为5×5角铁，长 米，宽 米,檐高 米，房顶0.5mm 蓝 色彩钢板，三面墙板、外墙为0.4白色彩钢板。工程单价￥ 元/㎡（大写： 元/㎡）。总价款 ￥ 元（大 工程变更。 工程量增加。 第五条 工程质量与检测 本工程质量经双方要求达到国家同行业质量评定标准。 乙方必须严格按照施工图纸及甲方说明文件要求进行施工。 第六条 施工与设计变更 工程开始后，甲乙双方不得擅自单方面更改设计，如需变动需经双方确认方可实施。变更设计需经双方负责人签字确认后生效。如甲方提出的变更要求，发生合理的增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压损失等）由甲方负责。 甲方如需变更施工方案（如整体结构、建设位置等）必须由甲方作出正式修改通知书及图纸，乙方同意后才予以实施。重大修改后增加造价时，需另行协商，在取得投资落实证明，乙方才予以实施。 第七条 双方的其他权利义务 甲方： 1、甲方应在开工前为乙方做好进入现场的准备工作，并无偿为乙方提供施工用电、生活用水、住宿等。 2、施工中如甲方需变更图纸，应提前5天通知乙方。 3、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度，并及时提出整改意见和建议。如发现质量问题，有权要求乙方改进或返工，由此产生的费用由乙方负责。 4、整个工程施工期间，全部吊装使用的吊车由甲方负责费用甲方承担。 5、甲方指派一名代表具体负责履行合同及双方沟通。 6、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同约定的全部义务。 乙方： 乙方在施工中应严格遵守行业操作规程，确保施工安全。 乙方要严格按照要求施工，不得随意增减施工内容，严格按本合同约定的工期实施、完成并保修工程。 3、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护、文明施工、安全生产等的规定。 4、遵守有关部门环境卫生的有关规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担自身责任造成的损失和罚款。 5、由乙方原因造成的误工，工期不予顺延； 合同解除 1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。受损方可以要求另一方按实际损失承担赔偿责任。 2、因不可抗力使合同无法正常履行，甲乙双方可以解除合同。解除合同后的遗留问题，双方可以协商或通过申诉的方式解决。 第九条 违约责任 1、如甲方不按约定期限支付工程款，造成的停工损失，甲方应支付此款并赔偿乙方的实际损失。 2、工程中途如由甲方停工、缓建、设计变更等原因造成的返工、停工等，甲方应赔偿由此给乙方造成的实际损失； 3、任何一方如不能按照合同约定条款履行义务，致使合同无法正常履行的，违约方应按受损方实际损失的两倍予以赔偿。其他要求双方协商解决，协商不成，交由守约方人民法院裁决。 第十条 合同效力 此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效益，自签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）: 法人代表签字： 法人代表签字： 合同签订地点： 合同签订时间： 年 月 日