简易工程施工合同格式5篇范文.docxVIP

简易工程施工合同格式5篇范文 施工合同是指施工人完成工程的建筑安装工作，发包人验收后，经受该工 程并支付价款的合同。一般用于建筑工程中，由于牵涉的金额比拟大，所以一般用 合同的形式来约束双方。详情可以点击合同范本〃观察更多合同。 简易工程施工合同格式最新1发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关 法律、行政法规，为确定双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订 本合同。 第一条工程工程一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电工程光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安 第二条工程期限合同工期总日历天数10天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300 元组（一组24块电池板）。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用 的核定。 3、工程量确实认，所有工程量需双方到现场进行核对，到达标准的按单价 -安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 7.2人工、材料价格的明确：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建 价[2022]237号文件综合工资单价计取，材料价格遵照施工同期《长沙建设造价》 预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期有以下情况者，工期经核实签证后可顺延。 不可抗力因素引起的停工，不可抗力囊括：国家政策调整、战争、动乱、 空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等 自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告 为准），一次停水、停电8小时以上。 因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承当。 因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承当。 9、工程款的支付工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%o 在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结 算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修 金不计利息。 10、违约责任 违约方案本合同约定的形式承当违约责任，合同没有约定的，案合同 法及相关法规执行。 因违约方违约造成对方损失的，违约方承当违约责任后仍缺乏以弥补 对方损失的，还应承当赔偿责任。 11、平安生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关 管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合 治理工作。 12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设 10 行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决, 但诉讼期间不得中断施工。 13、其他 乙方应按国家有关规定按时支付民工工资，如乙方承建的该工程工程在施 工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工 工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年—月—日 年—月—日简易工程施工合同格式最新4 承包方（甲方）施工单位（乙方） 为了确定双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量， 遵照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原那么, 经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵照执行。 一、工程名称：山韵佳苑B区二、工程单价：壹拾叁元（13.00）每米 三、工程内容范畴： 四、承包方式：单包人工（工程量约23000m）五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元 六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。 七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。乙方必 须按计划组织施工并经受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。 工期囊括：开工日期按实际开工日期竣工日期20-年2月10日除以下原因 工期顺延： ①天气原因②设计变更 ③地质原因④场地影响 11 ⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能经受的客观原因 八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%o 中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付 工程总造价的90%o余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。 九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发 现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责按时改正。 十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事