2022年辽宁省监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案.pdfVIP

2022年辽宁省监理工程师《建设工程监理案例分析 （交通）》考试题库及答案 简答题 1. 某工程项目施工采用了 包工 包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资 料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承 包人 只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关 工作面上又发生了几种 原因造成的临时停工。5月20日至5月26日承 包人的施工设备出现了从未出现 过的故障；应于5月24日交给承 包人的后续图纸直到6月10日才交给承 包人; 6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了 6月11日到6月14 日该地区的供电全面中断。【问题】（2）由于供砂距离的增大，必然引起费用的 增加，承 包人经过仔细计算后,在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提 交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名造价工程师你批准 该索赔要求吗 为什么？ 答案：（2）因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是： ①承 包人应对自 己就招标文件的解释负责； ②承 包人应对自己 报价的正确性与完备性负责； ③作 为一个有经验的承 包人可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂 质量是否合格，若承 包人没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由 承 包人承担。 2. 某道路工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承 包商为中标单位，双 方签订了工程总承 包合同。由于乙承 包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位 同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程 施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务， 并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙 提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质 量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进 行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严 重质量问题，经调查这是由于设计不符合规范所致。原 来丙未对现场进行仔细勘 察即自行进行设计，导致设计不合理，给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同 关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告 向法院提起诉讼。【问题】1、本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合 同是否有效 请分别说明理由。 答案：1、合同有效性的判定：（1）甲与乙签订的总承 包合同有效。理由：根据 《合同法》和《建筑法》的有关规定,发 包人可以与总承 包单位订立建设工程合 同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承 包合同。（2） 乙与丙签订的分 包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定， 总承 包人或者勘察、设计、施工承 包人经发 包人同意，可以将自己承 包的部分工 作交由第三人完成。（3）乙与丁签订的分 包合同无效。理由：根据《合同法》 和《建筑法》的有关规定，承 包人不得将其承 包的全部建设工程转 包给第三人或 者将其承 包的全部建设工程肢解以后以分 包的名义分别转 包给第三人。建设工程 主体结构的施工必须由承 包人自行完成。因此，乙将由自己总承 包部分的施工工 程全部分 包给丁,违反了《合同法》及《建筑法》的强制性规定，导致乙与丁之间 的施工分 包合同无效。 3某. 承 包人与某业主签订了一项工程施工合同 。合同工期为23天；工期每提前 或拖延1天，奖励或罚款600元。 按业主要求，承 包人在开工前递交了一份施工方 案和施工进度计划（见图7-4）并获批准。根据图中所示的计划 安排，工作A、K、 Q要使用同一种施工机械，而承 包人单位可供使用的该种机械只有1台。在工程 施工中，由于业主方负责提供的材料及设计图纸原因，致使C工作的持续时间延 长了 3天；由于承 包人自身机械设备原因使N工作的持续时间延长了 3天。在该 工程竣工前1天，承 包人向业主提交了工期和费用索赔申请。【问题】2、假设该 种机械闲置费用为280元/天，则承 包人可得到的合理的费用索赔为多少元？ 答案：承 包人可得到的费用索赔计算如下：将N工作的持续时间改为5天，重新 计算见图7-8。通过计算得知:关 线路变为图7-8中双箭线所示，关 工作为C、 E、K、N、Q,工期为26天，使工期拖长26-2乍2天。其中,应罚款天数为26-25-1 天。因工期拖延罚款：1天X600元/天二600元因机械闲置索赔：3