建筑公司工程施工合同.docxVIP

建筑公司工程施工合同 建筑公司工程施工合同「篇一」 甲方：________________ 乙方：____________ 根据《_____》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规遵守平等自愿、公平诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一致，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称 __________________ 二、工程地址 __________________ 三、工程内容 本工程为框剪结构，总高度为___________米，___________层。 四、工程承包方式 为分项承包给木工班，本班组应该完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。 五、工程日期 ___________年___________月_________日至_________年_________月___________日。完成所有工程量。 六、工程质量要求 工程质量通过验收，达到合格标准。 七、合同价款及支付方式 按建筑规范计算面积。每平方米___________元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。 本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的____支付给乙方作本次工程进度款，按此比例根据工程进度及相应的进度款付至___。工程余款待竣工验收交付使用后___________个月付清（除保修金外）的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。 八、材料 1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。 2、乙方负责提供人工及使用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。 九、考核验收 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，确保施工安全。 2、质量：坚持工程质量标准，严格按照图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。 十、甲方责任 1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行安全、质量、文明施 工、综合治理方面的教育，做好日常监督管理工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。 3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。 4、按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备，及时供应过程所须得建筑材料，提供必需的施工技术资料，提供书面的技术质量，安全等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。 十一、按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，精心组织施工 乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安全生产。 十二、违约责任 1、生下列情况之一时，甲方应承担违约责任： （1）甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金____元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。 （2）乙方因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金_____元 3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。 十三、本工程甲方派___________为现场负责人。乙方派李同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。 十四、争议 甲、乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。 十五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。 十六、安全事故，每次发生医药费___________元，以外的由甲方负责。 十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。 甲方（合同章）___________乙方（合同章）___________ 法定代表人：___________法定代表人：___________ 委托代理人：___________委托代理人：___________ 地址：___________地址：___________ 电话：___________电话：___________ ___________年___________月___________日___________年___________月___________日 甲方： 居民身份证号码： 乙方： 居民身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、工程地点：_____________________________。 二、工程名称：_______________________