FIDIC施工合同条件.pptxVIP

FIDIC施工合同条件; FDIC的各专业委员会编制了许多规范性的文件，这些文件不仅为FIDIC成员国采用，世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行的招标样本也常常采用。其中最常用的有： 《土木工程施工合同条件》red book、 《电气和机械工程合同条件》yellow book、 《业主／咨询工程师标准服务协议书》white book、 《设计—建造与交钥匙工程合同条件》Orange book 以及《土木工程施工分包合同条件》;1999年，FIDIC又出版了4个新的合同标准格式： （1）《Conditions of Contract for Construction》施工合同条件（ Red Book） 推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。;(2)《Conditions of Contract for Plant and Design Build 》工程设备和设计—施工合同条件（Yellow Book) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。;(3)《Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects 》EPC(设计采购施工)交钥匙工程合同条件（Silver Book） 私人投资项目，如BOT项目（地下工程太多的工程除外） 固定总价不变的交钥匙合同，并按里程碑方式支付 业主代表直接管理项目实施过程，采用较宽松的管理方式，但严格竣工检验和竣工后检验，以保证完工项目的质量 项目风险大部分由承包商承担，但业主愿意为此多付出一定的费用;(4)《Short Form of Contract 》简明合同格式(Green Book) 施工合同金额较小（如低于50万美元）、施工工期较短（如少于6个月） 既可以是土木工程，也可以是机电工程 设计工作既可以是业主负责，也可以是承包商负责 合同可以是单价合同，也可以是总价合同，在编制具体合同时，可以在协议书中给出具体规定。 ;二、FIDIC《施工合同条件》简介;20条分别是： 1.General Provisions 2.The Employer 3.The Engineer 4.The Contractor 5.Nominated Subcontractors 6.Staff and Labour 7.Plant, Materials and Workmanship;1 一般性规定 2 业主 3 工程师 4 承包商 5 指定分包商 6 人员与劳工 7 工程设备，材料与工艺;8.Commencement, Delays and Suspension 9. Tests on Completion 10.Employer’s Taking Over 11.Defects Liability 12.Measurement and Evaluation 13.Variations and Adjustments 14.Contract Price and Payment;8 开工，延误与暂停 9 竣工检验 10 业主的接收 11 缺陷责任 12 测量和估价 13 变更与调整 14 合同价格与支付;15 Termination by Employer 16 Suspension and Termination by Contractor 17 Risk and Responsibility 18 Insurance 19 Force Majeure 20 Claims, Disputes and Arbitration;15 业主终止合同 16 承包商暂停与终止合同 17 风险与责任 18 保险 19 不可抗力 20 索赔，争端与仲裁;如何分组理解上述20个合同条款 ? 2、3、4、5 条为一组（合同当事人权利与义务）； 8、9、10、11 条为一组（进度与质量管理）； 12、13、14条为一组（投资控制）； 15、16 条为一组（合同终止）； 17、18、19 条为一组（保险与不可抗力）。;(二)专用合同条件（Particular Conditions）　　 基于不同地区、不同行业的土建类工程施工共性条件而编制的通用条件已成为内容详尽的合同文件范本。但有这些仍是不够的，具体到某一工程项目，有些条款应进一步明确，有些条款还必须考虑工程的具体