楼梯铺贴施工合同.docxVIP

楼梯间铺贴施工合同 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方充分协商，楼梯间梯步及地面由甲方指定的瓷砖品牌进行铺贴，并委托乙方施工，达成如下协议： 一、工程名称： 。 二、工程地址： 。 三、工程内容：楼梯间梯步、地面及踢脚线三角板铺贴工程。 四、承包方式：乙方包工、包施工机具及耗材。 五、单价： 1、铺贴梯步单价 100 元／每梯步（大于1.2米宽按2梯步计） 2、地面铺贴单价 80 元／m2 3、踢脚线三角板 40 元／m 以上单价均为图纸和说明文件或甲方指定工序的单价，含上料、楼内搬运、局部基层改造及梯步侧边沙灰收口等费用，合同价不因市场的涨跌而调整。 六、总造价：按实际铺贴数量（面积）核算为准。 七、工作内容 1、甲方提供水、电到施工楼面，保证施工通道通畅，施工面基础达到铺贴条件，瓷砖、沙灰等主材到达电梯口；施工工具及耗材、劳保用品均由乙方自行负责。 2、乙方施工工序必须符合规范要求，先放线开线，清理基层，由低到高，先外后内，按序铺贴。 3、在瓷砖铺贴的施工过程中，乙方应按产品说明书上的使用方法及工艺进行施工。 八、质量要求 1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工，并接受甲方的监督和检查。 2、乙方按照建筑施工图或甲方指定区域施工，施工时要按线铺贴，瓷砖下料准确，沙灰配比合标，搅拌充分，灰料要压实，瓷砖要合严，做到梯步均匀平直，切口规矩，线缝垂直，收口平整。 3、施工过程中不得污染场地，造成的污染由乙方自行负责清理干净。 4、乙方进场前必须先检查施工基础虚浮、脱落、开裂等现象，如有问题应及时指出以便甲方向总包方反映并整改。如无异议，施工后铺装质量由乙方负责。 九、安全要求 1、乙方进入施工现场必须遵守施工现场的各项安全操作规程。 2、严格按照安全操作规程施工，若因乙方不按安全操作规程施工造成的安全责任由乙方自负，甲方概不负责。乙方施工人员在上、下班途中或因事外出产生的事故由乙方自负。 3、施工前乙方需检查整理护栏脚手架，但拉结锚固的地方不准自行处理，要及时向甲方汇报，请总包方派架子工处理，以确保安全。 十、进度要求 1、乙方必须按甲方安排的进度计划要求组织施工，不得延误工期。若因乙方原因产生的工期延误由乙方负责，给甲方带来的损失甲方有权追究挽回。 十一、工期：本工程合同工期为工程竣工之日为止。 若遇下列情况之一工期可相应顺延； 1、因甲方原因致使乙方不能正常施工； 2、甲方未按合同拨付工程进度款； 3、因不可抗力影响工程进度。 十二、甲方的权利和义务： 1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房（乙方不承担费用）； 2、及时向乙方支付工程进度款，并协调乙方与职能部门的相关事宜； 3、及时组织对工程的竣工验收，并按合同规定办好决算； 4、为乙方在此施工提供必要保护，不得有外来人员的干扰和破坏，并协助做好协调工作。 十三、乙方的权利和义务： 1、派一名施工队长在工地搞好现场管理，与甲方协调处理好有关问题。 2、搞好安全施工，严格按施工操作规程进行施工，若因乙方原因发生安全事故由乙方自行负责； 3、乙方在施工中必须接受甲方及监督部门的现场监督，确保工程质量达标验收合格； 4、做到文明施工，杜绝各种违纪违法现象发生。 十四、付款方式： 1、乙方完成铺贴并收口可付完成区域工程款的 ，竣工验收后付到本合同结算工程款的 ，余款 保修期后无息付清。 十五、违约责任： 1、甲方按合同约定的付款办法及时办理工程进度款及完工结算，若甲方未按合同约定及时办理，乙方可停工，并由甲方赔偿相应损失。 2、乙方质量不合格的，负责无偿修理和返工，其损失由乙方自行负责。 十六、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。 十七、合同一经签订，具有法律效力，双方应认真履行，互不违约。 十八、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。 甲　　方（签章）： 乙　　方（签章）： 法人代表（签字）： 法人代表（签字）： 身份证号码： 身份证号码： 代 表（签字）：