最高院建设施工合同司法解释.docxVIP

最高院建设施工合同司法解释 （二）严重违反合同约定，影响建设工程质量或者进度的； （三）转包、违法分包建设工程的； （四）未经发包人同意擅自停工或者拖延工期的； （五）其他应当解除合同的情形。 第九条建设工程施工合同纠纷案件中，当事人对工程质量、工程量、工程款项、竣工时间等争议，可以请求人民法院聘请具有相应专业技术资格的鉴定人进行鉴定。鉴定费用由败诉方负担，但是鉴定费用超过人民法院规定的标准的部分，由聘请鉴定人的当事人负担。 第十条本解释自发布之日起施行。同时废止《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔１９９９〕１号）。 第九条规定，如果发包人出现以下情况之