安装工程承包合同电子版（二篇）.docVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页 安装工程承包合同电子版 起诉单位：_____ （全称）：____市____县_____建筑公司 企业性质：_____集体 经营范围：_____工业与民用建筑. 流动资金：_____169.5万元 何时经何部门批准开业：____年____月份经____县基建局批准 地址：____县____乡_____电话：_____ 开户银行：_____ 工区历下办理处。帐号：_____ 法定代表人姓名：_____ 职务：_____ 被告单位（全称）：____市职工教育培训中心 地址：____市____路____号 事由：_____建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 事实和理由：_____ ____年____月____日，____县建筑工程总公司_____公司（原告，以下简称乙方）同____市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为____年____月____日;竣工日期定为____年____月____日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到____年____月____日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：_____，于____年____月____日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于____年____月____日完工。三幢楼均经____市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交____市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 从____年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于____年____月底撤离甲方工地。 此致 ____人民法院 上诉人：_____ 上诉日期_____ 安装工程承包合同电子版（二） 甲方：_____ 乙方：_____ 由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点：_____ 2、工程名称：_____ 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期：_____自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量：_____合格 四、甲方责任：_____帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期：_____发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金：_____承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。 4、合同生效日期：_____合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。 甲方：_____ 乙方：_____ 签字：_____ 身份证号：_____ 日期：____ 日期：_