《建设工程施工合同》A.docxVIP

《建设工程施工合同》A 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程施工 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方在工程建设中的权利与义务，保障工程质量、进度、造价等各方面的合法权益，特订立本合同。 质量要求：乙方应按照国家有关质量标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。如因乙方原因造成质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。 工期要求：本工程工期自合同签订之日起计算，共历时天。乙方应按照合同约定的工期进行施工，确保按时完成工程。如因乙方原因造成工期延误，应按照合同规定承担违约责任。 工程造价：本工程工程造价为万元人民币，其中土建工程万元，安装工程万元，装饰工程万元。工程造价如有变动，应由双方协商确定。 付款方式：甲方应在合同签订后三天内支付乙方工程预付款万元人民币，工程进度款按照实际完成工程量的80%支付，竣工验收合格后支付至总价款的95%，余款5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。 安全责任：乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，应由乙方承担全部责任和费用。 违约责任：如因甲方原因造成工程停工、缓建等情形，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。如因乙方原因造成工程质量问题或工期延误等情形，甲方有权要求乙方承担违约责任。 争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应向合同签订地人民法院提起诉讼解决。 其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效。《建设工程施工合同》A 《建设工程施工合同》A（以下简称“本合同”）是为了规范和约束双方在建筑工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和成本的有效控制，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，经双方友好协商一致，订立本合同。 工程范围：（包括但不限于土建、安装、装饰等） （1）提供施工图及技术资料，并保证技术资料的真实性和完整性； （3）监督施工单位的施工质量、安全和进度； （1）按照合同约定进行施工，保证施工质量、安全和进度； （2）遵守国家和地方的相关法律法规和规定； （4）做好施工现场环境保护和水土保持工作； 合同价格：本合同为固定总价合同，总价为万元。如有增减，需双方协商确定。 支付方式：建设单位按以下方式向施工单位支付工程款： （1）预付款：合同签订后，建设单位支付合同总价的X%作为预付款； （2）进度款：根据工程进度，建设单位按每月完成工程量的X%支付进度款； （3）结算款：工程竣工验收合格后，建设单位支付至合同总价的X%作为结算款； （4）质保金：合同总价的X%作为质保金，保修期满后支付。 工程质量标准为合格（或优良）。施工单位应按照国家和地方的相关质量标准和规范进行施工。 验收标准：按照国家和地方的相关质量标准和规范进行验收。验收不合格的，施工单位应负责返修至合格。 验收时间：竣工验收应在工程完工后7日内进行。如需延期，应提前通知建设单位并经其同意。 验收程序：施工单位应提交验收申请报告及相关资料。建设单位组织验收并签署验收报告。如有质量问题，施工单位应负责返修并重新申请验收。 保修期：保修期自竣工验收合格之日起计算，为期两年（或根据具体合同约定）。在保修期内，施工单位应对因施工质量原因造成的损坏进行免费维修。如因不可抗力因素造成的损坏除外。 本合同旨在明确甲乙双方在A建设项目中的权利和义务，保障双方合法权益，促进项目顺利进行。 工程范围：乙方需按照甲方提供的工程范围进行施工，包括但不限于土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程等。 工程期限：自合同签订之日起计算，共计_________日历天。 工程标准：工程质量必须符合国家相关标准和规范，保证一次性验收合格。 工程价款：总价款为人民币_________元整（￥_________元），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用。 工程付款：甲方按照工程进度分期支付工程款，具体支付时间、金额和方式详见附件。 违约责任：如甲乙双方一方未能按照合同约定履行自己的义务，应承担相应的违约责任。 合同变更：本合同一旦签订，任何一方不得擅自变更。如需变更，应经双方协商一致并签订书面协议。 争议解决：甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。 其他事项：本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）：_________日期：_________ 乙方（盖章）：___