建筑工程施工承包合同书5篇.docxVIP

建筑工程施工承包合同书5篇

第1篇示例：

建筑工程施工承包合同书

甲方：（委托方名称）

乙方：（承包方名称）

鉴于甲方拟委托乙方进行建筑工程施工，经甲、乙双方友好协商，就有关事项达成如下协议供双方遵守：

一、工程名称、地点及范围

1.1甲方拟委托乙方承包进行建筑工程施工，工程名称为（工程名称），地点为（工程地点）。

1.2本合同范围包括：施工、材料和设备的供应，工程监理、质量、安全、总包价格，以及其他相关服务。

二、工程周期

2.1工程施工周期为（工程周期），自（合同生效日期）开始计算，至工程竣工验收合格并经甲方接收为止。

2.2如因不可抗力或其他合同规定的情形，工程竣工时间需延期，乙方应及时向甲方提交书面申请，并经甲方同意后方可实施。

三、工程总包价

3.1本工程总包价为（总包价），包括所有施工、设备、材料和服务费用。乙方提供的设备、材料，必须符合国家相关标准。

3.2支付方式：甲方按照工程施工进度支付总包价的百分比。具体支付方式为（支付方式及比例）。

3.3工程完工后，如发生甲方违约违规所致的违约金、争议费用等，乙方有权根据实际情况从总包价中扣除或要求甲方另行支付。

四、质量及保证

4.1乙方应当根据国家有关法律法规及工程合同的规定，采取必要的措施保证工程质量。

4.2工程竣工验收合格后，乙方提供（质保期限），在该期限内对工程质量承担保修责任。

4.3如因乙方施工过程中出现的质量问题导致工程质量不合格，乙方应当承担相应的责任，并采取必要措施进行整改，直至经甲方确认合格为止。

五、安全生产

5.1双方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全生产。

5.2如因乙方违反安全生产规定导致施工过程中发生事故，乙方应当承担相应的责任，并进行赔偿。

六、变更和解除

6.1若工程需要变更，双方应当书面协商一致，并签订书面变更协议。未经变更协议确认的，不得擅自变更工程内容。

6.2若因不可抗力或其他不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使双方不能继续履行本合同，双方可以协商解除合同，解除合同应书面确认，解除后双方互不负有任何违约责任。

七、违约责任

7.1若乙方未按照合同约定按时履行合同义务，甲方有权要求其支付违约金，并要求乙方承担相应的经济损失。

7.2甲、乙双方因违约所引起的争议，应当友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

八、争议解决

8.1甲、乙双方在合同履行过程中如发生任何争议，应当通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方有权向工程所在地人民法院起诉，并接受法院的裁决。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，由双方协商解决，双方签署的相关协议为本合同的组成部分。

9.2本合同自双方签字盖章后生效，具有法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

第2篇示例：

建筑工程施工承包合同书

甲方：（委托方）

地址：

联系人：

电话号码：

为了规范双方的合作关系，保障工程质量，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包其建筑工程的相关事宜，达成如下协议：

一、合同标的

甲方委托乙方承包其位于（具体地址）的建筑工程，具体包括（工程范围），工程交付日期为（具体日期）。甲方承诺为乙方在工程施工过程中提供必要的配合和支持。

二、工程报价

乙方对上述工程所提供的总工程报价为（具体金额），包括工程所需的材料费、人工费、机械设备使用费等相关费用。工程报价不包含合同变更范围以外的其他费用，若因甲方原因引起的工程变更将另行协商确定费用。

三、工程质量和安全

乙方承诺按照国家有关标准和规定进行工程施工，保证工程质量符合相关标准要求。乙方在施工过程中必须严格遵守安全生产法律法规，保障施工现场的安全，有效避免事故的发生。

四、工程进度和验收

乙方承诺按照合同约定的工程交付日期保质保量完成工程建设，确保工程进度符合合同约定。甲方有权对工程质量进行验收，若工程质量不符合要求，乙方应及时进行整改，直到甲方满意为止。

五、支付方式

甲方按照合同约定的方式和时间节点支付工程款项。乙方交付工程完成后，甲方应当在（具体日期）内按照工程进度支付相应的款项，逾期支付的，需按照约定支付滞纳金。

六、