[实用模板]施工合同如何写7篇.docxVIP

[实用模板]施工合同如何写7篇

第1篇示例：

施工合同是建筑施工过程中非常重要的文件，它规定了双方在工程中的权利和责任，保障了双方的合法权益。那么，如何编写一份完善的施工合同呢？以下是一份实用的模板，供大家参考：

施工合同

甲方（施工单位）：___________（单位名称）___________（法定代表人姓名）___________（联系方式）

鉴于甲方具有承接本合同所约定的建筑工程的能力和条件，乙方委托甲方进行以下建筑工程的施工，双方本着合作、公平、诚信的原则，经友好协商达成如下协议：

一、工程基本情况

1.项目名称：___________（工程名称）

二、工程质量和安全

1.甲方应按照国家相关标准和规定，保证工程的质量和安全，确保施工过程中无安全事故发生。

2.甲方应派遣具有相关施工资质和经验的人员进行施工，保证施工质量。

3.甲方应配备必要的安全防护设施，对施工现场进行安全管理和监督。

三、工程进度和款项支付

1.工程应按照合同约定的工期进行施工，如因不可抗力导致工期延误，甲方需事先书面通知乙方，并经双方协商确定新的工期。

2.工程款项支付方式：乙方按照工程进度支付相应的款项，具体支付比例由双方协商确定。

3.对于工程质量不合格或进度延误的情况，乙方有权暂停支付款项，直至问题解决并达到协商的补救措施后方可恢复支付。

四、其他约定

1.双方如有因履行本合同产生的争议，应协商解决。协商不成的，可以向工程所在地法院起诉。

2.在合同履行期间，双方应保持联系畅通，及时沟通工程进展和问题解决。

3.合同期间的其他具体约定：___________（可根据实际情况添加其他特殊约定）

五、合同生效与效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

日期：__________日期：__________

以上就是一份施工合同的实用模板，希本可以为大家在编写施工合同时提供一些帮助。每份合同都要根据具体工程情况进行调整，以确保双方权益得到充分保障。希望大家在施工合同的签订中能够慎重对待，明晰责任、明确权益，共同完成好建筑工程。

第2篇示例：

施工合同是建筑工程中非常重要的一环，它规范了双方在工程建设过程中的权利和义务，对于保障双方的合法权益具有重要意义。合同的具体内容应该非常清晰明了，既要考虑到法律的规定，又要考虑到实际的情况，确保合同能够准确地反映双方的意愿，并便于执行。

一、合同名称：构建楼房合同/别墅/厂房/桥梁等合同。

二、合同内容：

1、合同主体：一般包括甲方和乙方。甲方通常是施工单位，乙方通常是业主或者监理单位等。

2、工程名称和位置：应该明确写清楚工程的名称和具体位置，以便确定合同的对象和施工的地点。

3、工程内容：包括工程的范围、规模、工程内容及成果等。特别是要写清楚工程的主要构成部分，以免发生争议。

4、合同价款：明确约定该工程的总价款、支付方式及工程分期结算方式等。应该尽量详细的列出工程的各项工程量清单及单价，并约定工程量的计算方法。

5、工期：应明确规定工程的开工日期、竣工日期、交货时间等。一般要根据工程的实际情况而定。

6、质量标准：合同中应该约定工程的质量标准，以便保证工程达到一定的质量。

7、责任与风险：在合同中应明确约定双方的责任和风险，特别是在工程发生问题或纠纷时，该如何解决。

8、变更和索赔：应在合同中明确约定工程变更的条件、程序、时间、方式等，并约定工程变更后的价款调整办法。应明确规定索赔的条件、程序、时间、方式等。

9、违约与解除：在合同中应该明确规定违约行为和解除合同的条件和程序，以便在工程发生问题时，能够及时止损。

10、法律适用：在合同中应明确约定合同的法律适用范围，以便在法律层面解决争议。

11、其他条款：如履行的相对性、不可抗力、争议解决等。

12、签订方式：合同应该规定双方签订方式，一般是以双方盖章为准。

13、合同附件：应说明合同附件如工程图纸等。

第3篇示例：

施工合同如何写

一、合同背景

在进行施工项目时，为了明确双方的权利和义务，以及规范施工过程和结果，需要签订一份施工合同。合同是双方约定并共同遵守的文件，对于保障双方的合法权益具有非常重要的意义。施工合同的书写需要合理、规范，能够全面反