简单建设工程合同范本(优秀模板6篇)(4).pdfVIP

简单建设工程合同范本（优秀模板6篇）(4)

简单建设工程合同范本第1篇

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精

神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，

特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：地点：

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支

付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失

和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问

题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

1

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照甲方要求精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争

议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日年月日

2

简单建设工程合同范本第2篇

建设工程合同范文

履约银行保证书

根据本保证书，我们(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人)，

和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货

币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。

根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承

担共同的及各自的对该项支付的义务。

根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合

同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷

时，按上述合同中有关条款规定进行修补。

兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签

合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所

有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受

的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止

和失效。

否则仍保持完全有效。

但所签合同条款，或对工程的实施。

完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根

据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事

宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。

但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：

收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业

主支付这一笔损失赔偿费;或者保证人收到一份与所签合同条款规定相一致

的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付

这一笔损失赔偿费。

3

代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)

以的资格以的资格

在(证明人)证明下在(证明人)证明下

签于一九九年月日签于一九九年月日

4

简单建设工程合同范本第3篇

承包方：(以下简称甲方)

发包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘