高速公路施工合同.docxVIP

PAGE

PAGE1

高速公路施工合同

甲方（委托方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就高速公路施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程质量：按照国家现行质量标准执行，确保一次性验收合格。

二、合同工期

1.工期：____年____月____日至____年____月____日。

2.如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）不可抗力因素导致的停工；

（2）甲方原因导致的停工；

（3）设计变更导致的停工。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的50%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的15%；

（4）工程保修期满后，甲方支付乙方合同价款的5%。

四、工程质量和验收

1.乙方应严格按照国家现行质量标准、设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工验收按照国家相关规定执行，甲方应按照合同约定的工期、质量标准进行验收。

3.工程验收合格后，双方签署工程验收报告。

五、工程保修

1.乙方对施工的工程实行保修，保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2.保修期内，乙方应按合同约定及时免费维修，因维修造成的损失由乙方承担。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一日，应支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期完工金额的万分之五作为违约金。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日

高速公路施工合同

甲方（委托方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就高速公路施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程质量：按照国家现行质量标准执行，确保一次性验收合格。

二、合同工期

1.工期：____年____月____日至____年____月____日。

2.如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）不可抗力因素导致的停工；

（2）甲方原因导致的停工；

（3）设计变更导致的停工。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的50%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的15%；

（4）工程保修期满后，甲方支付乙方合同价款的5%。

四、工程变更及签证

1.工程变更：施工过程中，如需变更设计，甲方应书面通知乙方，乙方按照甲方的要求进行变更。变更部分的工程价款，按照实际发生费用予以调整。

2.工程签证：施工过程中，如需增加工程量，乙方应及时向甲方提出签证申请，甲方审核同意后，乙方按照签证内容进行施工。签证部分的工程价款，按照实际发生费用予以调整。

五、工程验收及保修

1.工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方收到报告后应在10日内组织验收。验收合格后，双方签订验收证书。

2.保修：工程竣工验收合格后，乙方对工程实行保修，保修期为____年。保修期内，因施工质量问题导致的损坏，乙方负责免费维修。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应支付逾期付款金额万分之五的违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期完工金额