追讨工程款起诉状范本.docxVIP

追讨工程款起诉状范本

拖欠工程款起诉状范本

起诉单位：〔全称〕

法定代表人：

被告单位：〔全称〕市职工教育培训中心

地址：

诉讼恳求：

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

〔一〕付清宿舍楼、教学楼拖欠款元；

〔二〕结算零建工程款：元减去甲方垫付的材料款

元，应付给乙方工程款元；

〔三〕赔偿乙方的经济损失：年至年度拖欠款的滞纳金

；年月至月设备闲置费元；

以上三项合计，共元

事实和理由：

年月日，县建筑工程总公司

公司〔原告，以下简称乙方〕同市职工教育培训中心〔被告，

以下简称甲方〕签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教

工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料气承包额为

元。开工日期定为年月日；竣工日期定为年

月日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲

方因工地、图纸等缘由没有同有关单位交涉好，直到年月

日乙方才正式开工。在长达天之内，由于甲方的缘由，造

成乙方开进工地的余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，

给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然担当了元的误工费，

但尚有元到今有担当赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于年月日，乙

方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书〔附原印件〕。教学楼工程于

年月日完工。三幢楼均经市建筑工程

质童监视站校验合格交付被告运用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交市建立银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。

从年月起先，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经屡次

协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方

工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于年月底撤

离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人屡次与甲方交涉。起先，

甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零一零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当担当民事责任。”《经济合同法》第三十九条其次项一至五款和〔建筑安装工程承包合同条例》第十三条其次项一至五欲规定：未能遵照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。

此致

人民法院

起诉单位：

公司〔盖章〕

年月日

附：

1、 状副本份

2、 证据材料份

工程款纠纷起诉状范本

原告：居处地：电话:

法定代表人姓名：职务：

被告：居处地：电话:

法定代表人姓名：职务：

诉讼恳求：

责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：

〔一〕付工程工程拖欠款元；

〔二〕赔偿乙方的经济损失：年月日至年

月日因工程款拖欠造成的、等各项经济损失共计

元。

〔三〕其他：

以上项合计，共元。

事实和理由：

年月日，〔原告，以下简称乙方〕同

（被告，以下简称甲方〕签订了《工程合同》，标的是

为修建。工程款额为元。开工日期定为年

月日；竣工日期定为年月日。合同签定后，

年月日正式开工。竣工后工程工程均经建

筑工程质量监视站校验合格交付被告运用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交银行校准，双方无任何

争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。

从年月日起先，经屡次协商达成协议，甲方一再拖

欠乙方工程款。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

《民法通那么》第一百零一零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当担当民事责任。”《合同法》第三十九条其次项一至五款和〔建筑安装工程承包合同条例》第十三条其次项一至五欲规定：未能遵照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。

此致

人民法院

起诉人：

年月日

附：

起诉状副本份；

证据材料副本份。

有关工程款纠纷起诉状范本最新

有关工程款纠纷起诉状范本最新

原告：居处地：电话:

法定代表人姓名：职务：

被告：居处地：电话:

法定代表