建筑施工简单合同10篇.pdf

10篇

1

合同编号：______X

发包方：________________

承包方：________________

签约时间：______X

签约地点：______X

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，

双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

1、工程名称：____________

2、建筑面积(工程形式)：____________

3、施工地点：________________

4、工期：

(1)开工：____年__月__日;

(2)竣工：____年__月__日;

(3)合同工期总共历时____天。

5、承包形式：________

6、工程质量标准：________

7、工程价款：共计人民币____元。

8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验

收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金__X元，质保期满后支付。

9、质保期：____年。

10、双方的责任义务

(1)发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工

中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的.工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

11、其他

(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与

本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各

执壹份，具有同等效力。

二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由

发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所

在地或合同履行地人民法院管辖。

第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中

一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的

人民法院管辖。

三、建筑合同合同履行地的理解

所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，

即义务清偿地点。

建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件

和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在

实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，

有的对交付图纸的地点没有约定。

根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者

报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议

的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所

涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

发包方：________X承包方：________X

委托代理人：________X委托代理人：________X

X年__月__日X年__月__日

2

发包方：_________建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）

承包方：_________（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于

工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××