分布式光伏合同.docxVIP

光伏劳务承包合同

甲方:

乙方:

为确保甲方分布式光伏工程顺利完工。乙方担任甲方的施工队。（并保证人数人，并都是安装光伏板技术熟练工）。根据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求，确保完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，特签订本合同，条款如下：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包数量：整县安装

4、施工形式：屋面光伏安装施工

二、工期及工期要求

??1．开工日期：2024年9月日开工。

??2．竣工日期：___2024_____年_月_日竣工。

??3．总工期为：日历天100天

??4．阶段性工期目标：以甲方及上级单位阶段施工计划为准。

5、所有工作内容必须按照项目经理部周、月、季进度计划执行并按期完成。乙方需根据工期节点、材料、劳资、财务月度计划，会同工长编制出月度班组作业计划。

6、乙方的投入必须满足本项目施工所需资金、人数、质量、安全、文明施工、进度的要求，如投入财力、人力、物力不能满足施工要求、且达不到规范质量、存在安全隐患并导致事故、自身导致工期延误等原因所造成的损失全部由乙方负责。

7、若因甲方原因造成工程停工天数三周以上，双方协商误工费最低补偿标准，如遇不可抗力因素造成工程窝工停工，甲方无需负责。

三、质量标准：优

四、乙方工程承包范围

1、乙方承包范围：除甲供材以外的所有辅材：线缆、小型砼预制件、防雷接地线、接地线等所有光伏施工所需辅助材料采购及安装施工；包括但不限于材料看护、文明施工、安全防护、安全培训、工人人身意外保险购买、施工用设备、材料二次倒运、自食自住、基础资料、辅助并网验收在内等合同图纸内的全部施工内容以及施工时造成的隐损、返修、脚手架防护架搭、拆工作及安全通道等全部相关工作。

2、工程验收前的清洁卫生、临时设施搭拆，负责清理各施工阶段的材料、垃圾等工作，做到工完场清文明施工标准。

五、承包单价及单位构成情况

1、承包单价：按每兆瓦包干单价万元/兆瓦（含一个点的税）计算。承包单价一次包死，本协议价格不因市场、政策变化等任何因素而调整承包单价。

2、劳务款支付方式按双方合同约定支付方式支付，付款期间乙方不得聚众闹事上访。

3.转账方式：甲方以银行转帐方式支付给乙方。乙方应优先发放民工工资，甲方有权监督发放工人工资完成，进度款支付按约定完成的工程量+单价计算金额。

六、工期保证措施

1、组织保证措施

（1）、本项目的计划体系将以甲方的施工总进度网络图，以日、周、月计划为具体执行计划，并由此派生出具体进度计划、进场计划、技术保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划和后勤保障系列计划，使进度计划管理形成层次分明、深入全面。

2、加强进度计划控制

（1）、乙方根据甲方的各项计划，并结合同类工程的施工实践和经验，制定出严谨、实用的旬、月班组进度计划，经甲方同意后实施，甲方对施工进度计划提出的工期要求进行全过程的监督。

（2）、合理安排各工序，提前插入后道施工。

3、技术保障

按照甲方的施工方案施工。支架及光伏板主体施工时，将根据甲方项目指定的作业区施工，进行流水施工，做到人力和物力的合理投入，有针对性的采用行业推荐的各项新技术，加快工程进度，根据工程施工总进度网络图和阶段计划目标要求，采用小流水施工方式进行组织施工。

4、材料保障

乙方根据材料计划确保材料的使用与储备，申请材料需提前7天递交材料申请单，申请单须有班组负责人签字，因误报、漏报导致的工期延误及相关损失由乙方自负。

5、机械保证

乙方负责的施工机械和设备必须满足工程的需要，机械完好率为100%。

6、施工管理的保障

采用成建制的劳务班组、对各专业施工班组进行有效的组织、管理、协调和控制；建立例会制度，保证各项计划的落实。

七、质量保证

1、现场施工人数必须满足100%施工人数要求

乙方负责提前14天以上提交材料、设备等的用量计划交甲方项目部审批，并对此数据负责，本工程甲供材损耗为零，造成丢失或损坏则由乙方按市场价照价赔偿。

3、质量保证措施

（一）、施工质量保证体系

乙方配合项目部成立的安全小组，建立质量“三检”制度，施工班组和个人都必须要个进行“三检”检查，要个做好“三按”、“一控”的原则施工作业。

（二）、加强施工过程质量保证措施，严格做好施工准备阶段、施工过程的质量控制，由劳务承包人每天带头对已完成施工自检合格并形成完整的质量检查报告。

（三）、支架质量保证措施

乙方所购