施工合同通用条款5篇.docx

施工合同通用条款5篇

全文共5篇示例，供读者参考

篇1

施工合同通用条款

第一章总则

第一条为了规范施工合同的订立和履行，维护合同双方的合法权益，根据相关法律法规和行业管理办法，制定本条款。

第二条本条款适用于各类施工合同的订立和履行，凡涉及我方和承包方之间的施工合同均适用。

第三条定义：本条款所称施工合同是指承包方承诺按照约定的施工条件和支付报酬的约定，对建筑工程等项目进行施工的合同。

第四条合同约定：双方在订立合同时应明确定义、价款、履行期限、权利义务及争议解决等事项。

第五条合同权利义务：承包方应按照约定的施工条件、质量水平和履行期限完成工作，我方应按时支付合同约定的报酬。

第六条合同解决争议：合同履行过程中如发生争议，双方应协商处理，协商不成的，应向有关部门申请调解，也可依法向仲裁机构提起仲裁。

第七条合同终止：合同终止时，双方应按合同约定的方式进行结算，确认各自权利义务，合同解除。

第八条其他规定：如有其他特殊约定的，应在合同中明确，否则按照本条款的规定执行。

第二章合同的订立

第九条合同的主体应当是经批准设立的合法主体，并应当在规定的项目范围内从事相应工程建设活动。

第十条合同的约定应当具体明确，内容完整，不得违反相关法律法规。

第十一条合同的签署应当由双方共同签署，对签署版本的内容一致。

第十二条合同的写作应当遵循法律、规章的要求，对于较为复杂的合同内容，可以委托专业人员进行撰写。

第十三条合同的备案：承包方应在规定的期限内将合同备案，否则合同不具备效力。

第三章合同的履行

第十四条合同的执行：双方应按照合同的条款和约定履行各自的责任，完成相应的工作，并按时支付合同约定的报酬。

第十五条合同资金：双方应按时足额支付合同款项，确保工程的正常进行，并及时进行结算。

第十六条合同变更：如在合同履行过程中需要变更合同内容，应当经双方协商一致，明确变更内容和方式，并办理合同变更手续。

第四章合同的解决

第十七条合同争议：如合同履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，如协商不成，可申请仲裁或提起诉讼。

第十八条合同终止：如在合同履行过程中发生无法避免的情况，双方可协商终止合同，否则按照法律规定进行处理。

第十九条合同违约：如有一方违反了合同约定，应承担相应的法律责任，如给对方造成损失，应赔偿损失。

第五章附则

第二十条本条款最终解释权归合同双方所有。

第二十一条本条款自公布之日起施行。

以上就是关于施工合同通用条款的详细内容，希望能为广大工程建设项目的相关人员提供参考，规范施工合同的订立和履行，维护双方合法权益。希望双方都能够遵守合同约定，共同推动工程建设事业的发展。感谢各位的阅读和支持！

篇2

施工合同通用条款

一、甲乙双方达成协议，按照双方共同商定的施工合同条款进行施工。双方应遵守相关法律法规，履行合同义务。

二、工程质量

1.乙方承诺施工过程中严格遵守国家相关规定，确保工程质量符合标准要求。

2.施工过程中如出现质量问题，由乙方负责整改，直至符合要求为止。

3.乙方应按照甲方指定的质量验收标准进行验收。

三、进度管理

1.双方约定的工期应按照合同规定履行，如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并办理相关手续。

2.若乙方无正当理由致使工程进度延误，应承担相应责任，并按照合同约定赔偿甲方损失。

四、施工安全

1.施工期间，乙方应加强安全管理，严格遵守安全生产规定，确保工程施工过程中的安全。

2.若因乙方违反安全规定导致事故发生，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方的损失。

五、费用支付

1.工程款项支付方式：根据工程进度支付工程款项，按照合同约定的付款比例及时支付乙方工程款。

2.如因甲方原因导致支付延误，应承担相应责任，并按照合同约定支付滞纳金。

六、合同变更

1.如需对合同内容进行变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2.双方如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，应在第一时间通知另一方，并办理相关手续。

七、争议解决

1.双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决，如协商无果，可依法向有关仲裁机构提起仲裁。

2.仲裁裁决为最终裁决结果，双方应立即履行。

以上为施工合同通用条款，双方应严格遵守合同规定，共同维护合同权益。祝愿双方