电厂施工合同6篇.docxVIP

电厂施工合同6篇

全文共6篇示例，供读者参考

篇1

电厂施工合同

一、合同订立

1.甲方（承包商）：（请注明公司名称、注册地址、法定代表人、注册资本、主要负责人、联系人及联系方式等信息）

2.乙方（业主）：（请注明公司名称、注册地址、法定代表人、注册资本、主要负责人、联系人及联系方式等信息）

3.甲乙双方经友好协商一致，就乙方电厂工程项目（以下简称“工程项目”）的施工事宜达成如下合同：

二、工程范围

1.工程名称：（请注明工程名称）

2.工程地点：（请注明工程地点）

3.工程规模：（请注明工程规模）

4.工程内容：（请详细描述工程内容，包括但不限于建筑设计、设备采购、安装调试、施工周期等）

5.工程价款：（请注明工程总价款及付款方式）

三、工程合同价格及支付方式

1.工程总价款：（请注明工程总价款）

2.工程价款支付方式：（请注明施工进度款及最终竣工结算款的支付方式及时间节点）

3.工程合同价格调整：对于施工过程中由于政府法规变化、市场价格波动等原因造成的工程价款调整，应经双方协商一致。

四、施工条件

1.乙方应向甲方提供施工图纸、技术规范及相关设备，保证施工进度顺利进行。

2.甲方应配备足够的技术人员和施工队伍，按时按质完成工程项目。

五、施工期限

1.工程施工期限：（请注明工程施工周期）

2.工程进度控制：双方应根据实际情况控制好工程进度，如有延误应及时协商解决。

六、质量保证

1.甲方应严格按照相关技术规范和质量标准施工，确保工程质量满足乙方要求。

2.工程竣工验收：甲方应在工程竣工后协助乙方组织相关单位进行验收，确保工程质量达标。

七、违约责任

1.一方违约造成对方损失的，应承担相应的经济损失赔偿责任。

2.一方无故解除合同造成对方损失的，应承担违约责任，并补偿对方相应的损失。

八、其他事项

1.双方同意在履行本合同过程中出现的其他事项，应及时协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

（以下为签字页，请注明签署日期、公司名称、法定代表人签名及公司盖章）

篇2

电厂施工合同

一、合同缔结双方

甲方：__________________公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码：_________

法定代表人：_________________

注册地址：________________________

联系电话：__________________

乙方：__________________公司（以下简称乙方）

统一社会信用代码：_________

法定代表人：_________________

注册地址：________________________

联系电话：_________________

二、合同签订日期

本施工合同于____年__月__日签订，自____年__月__日生效。

三、工程名称

电厂施工工程

四、工程地点

工程位于______________。

五、工程范围

1.工程内容包括但不限于电厂厂房建设、设备安装、管道布置等工程。

2.工程造价为人民币_________元整。

3.工期为_________。

六、付款方式

1.甲方应在合同签订后的____日内支付工程合同总价款的____%作为首付款；余款按照工程进度和验收情况分批支付。

2.甲方应在款项支付到位后的____日内委托验收人对工程进行验收，验收合格后甲方应及时支付相应款项。

七、合同变更

1.在工程实施过程中，若需要对合同进行变更，须经双方协商一致，并签订书面变更合同。

2.变更后的合同内容以书面变更合同为准。

八、违约责任

1.未经甲方同意，乙方不得擅自变更工程内容、工程范围和工程造价。

2.若乙方在工程实施过程中因故意延误工期、工程质量不达标等原因导致工程无法按期完工或者产生额外费用的，应承担相应违约责任。

3.若甲方未按时支付尾款或者拒绝验收导致乙方工程款项无法收到的，甲方应支付延迟付款违约金并承担因此产生的一切后果。

九、争议解决

双方一致同意将因本合同履行引起的任何争议提交至________仲裁机构仲裁，并接受仲裁裁