原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
家庭装修施工协议书范本
协议书编号:[填写编号]
协议签订日期:[填写日期]
本协议由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工单位”）共同订立，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就家庭装修施工事宜，达成如下协议：
一、工程范围和要求
业主要求施工单位对以下装修工程进行施工：
（列举具体的装修工程项目和要求）
施工单位同意按照业主提供的工程图纸和装修要求，完成上述装修工程。
二、工程费用和支付方式
总工程费用为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），包括所有材料费、人工费和其他费用。
工程费用支付方式：
预付款：施工开始前，业主需支付工程总费用的[填写比例]作为预付款。
进度款：施工过程中，每完成工程进度的[填写比例]，业主需支付相应的进度款。
尾款：整个装修工程完工后，业主需支付剩余的尾款。
业主应按照上述支付方式及时支付各阶段的款项。
三、工期和变更
工期：施工单位保证在合理的时间内完成装修工程。具体工期为[填写天数]天（不含确定工程变更所需时间和不可抗力因素导致的停工时间）。
工期变更：若因业主要求变更装修工程、上游供应商延迟交货或其他正当原因导致工期延长，双方应协商确定相应的工期变更并签订变更协议。
四、保修和维护
施工单位保证装修工程的质量符合国家相关标准和业主要求，并提供合格证明和验收报告。
自竣工之日起，施工单位保修装修工程[填写保修期限]年。
在保修期内，如发现任何质量问题，业主有权及时通知施工单位，并要求进行修补或修复。
五、违约责任
若一方未能履行本协议的任何规定，应依法承担相应的违约责任。
当发生违约时，双方应先通过友好协商解决争议。若无法达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、解除协议
协议的解除需经双方书面协商一致，并签署解除协议书。
协议解除后，双方应按照已经履行的义务进行结算，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
七、其他约定
本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本协议自双方签字之日起生效，并自装修工程完工验收之日终止。
甲方（业主）签字:____________________日期:__________
乙方（施工单位）签字:____________________日期:__________
注：本协议为示范合同，具体内容根据实际情况进行调整和修改。请确保在签订合同前充分理解并同意所有条款。
协议书编号:[填写编号]
协议签订日期:[填写日期]
本协议由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工单位”）共同订立，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就家庭装修施工事宜，达成如下协议：
一、工程范围和要求
业主要求施工单位对以下装修工程进行施工：
（列举具体的装修工程项目和要求）
施工单位同意按照业主提供的工程图纸和装修要求，完成上述装修工程。
二、工程费用和支付方式
总工程费用为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），包括所有材料费、人工费和其他费用。
工程费用支付方式：
预付款：施工开始前，业主需支付工程总费用的[填写比例]作为预付款。
进度款：施工过程中，每完成工程进度的[填写比例]，业主需支付相应的进度款。
尾款：整个装修工程完工后，业主需支付剩余的尾款。
业主应按照上述支付方式及时支付各阶段的款项。
三、工期和变更
工期：施工单位保证在合理的时间内完成装修工程。具体工期为[填写天数]天（不含确定工程变更所需时间和不可抗力因素导致的停工时间）。
工期变更：若因业主要求变更装修工程、上游供应商延迟交货或其他正当原因导致工期延长，双方应协商确定相应的工期变更并签订变更协议。
四、保修和维护
施工单位保证装修工程的质量符合国家相关标准和业主要求，并提供合格证明和验收报告。
自竣工之日起，施工单位保修装修工程[填写保修期限]年。
在保修期内，如发现任何质量问题，业主有权及时通知施工单位，并要求进行修补或修复。
五、违约责任
若一方未能履行本协议的任何规定，应依法承担相应的违约责任。
当发生违约时，双方应先通过友好协商解决争议。若无法达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、解除协议
协议的解除需经双方书面协商一致，并签署解除协议书。
协议解除后，双方应按照已经履行的义务进行结算，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
七、其他约定
本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本协议自双方签字之日起生效，并自装修工程完工验收之日终止。
甲方（业主）签字:____________________日期:__________
乙方（施工单位）签字:____________________日期:__________
附件列表
工程图纸
装修材料清单
施工进度计划
保修凭证
法律
文档评论（0）