消防工程施工劳务合同.docxVIP

消防工程施工劳务合同

合同编号：_______

甲方（发包方）：_______

乙方（承包方）：_______

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本消防工程施工劳务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程承包范围和内容：_______

二、合同工期

开工日期：_______

竣工日期：_______

合同工期总日历天数：_______天。

三、质量标准

工程质量标准：_______

四、合同价款

金额（大写）：_______（人民币）

：_______元

五、甲方责任

1.甲方提供乙方进场人员的生活住宿条件，其费用由乙方自理。

2.负责办理施工所涉及申请、批件等手续，负责缴纳建设单位收取的各种费用。

3.向乙方提供施工所需的水、电接口，水电费由乙方承担。

4.对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

六、乙方责任

1.乙方必须按甲方要求调配（增减）人员，保证工期顺利完成。

2.遵守甲方现场管理制度，服从甲方统一管理，指定现场负责人，并报甲方备案。

3.乙方必须确保进场人员的技术素质，特殊工种作业人员必须持有国家认可机构颁发的有效证件并报甲方备案。进场人员由甲方统一办理暂住证，其费用由乙方承担。

4.乙方应负责为所属施工人员办理人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。

5.遵守有关安全生产规范、严格安全操作规程、防火防盗。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。

七、工程验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的消防工程规范、规程进行施工，并接受甲方的监督。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4.工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。

5.验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。

6.竣工日期以最后验收合格的日期为准。

八、违约责任

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_______支付滞纳金。

2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_______元，作为奖励。

3.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

5.因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

6.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

九、争议解决

双方发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

_______

十一、合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结清工程余款、保修期满后自然失效。

十二、合同份数

本合同正本一式两份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本一式_______份，由甲乙双方分别保存。

甲方（盖章）：_______

法定代表人或授权代表（签字）：_______

签订日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：_______

法定代表人或授权代表（签字）：_______

签订日期：XXXX年XX月XX日

消防工程施工劳务合同（1）

合同编号：________________

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方消防工程施工劳务承包给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程内容：包括但不限于消防管道安装、消防设备安装、消防电气安装、消防系统调试等。

二、工期

1.开工日期：________________

2.竣工日期：________________

3.工期总日历天数：________________天

三、承包方式及劳务价款