大白施工合同中的工程索赔与赔偿.docx

大白施工合同中的工程索赔与赔偿

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为工程项目业主，乙方为工程承包商，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在施工过程中可能发生的工程索赔与赔偿事宜，达成如下协议：

一、索赔范围

1.1乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，乙方有权向甲方提出索赔。

1.2乙方在施工过程中，如因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，乙方有权向甲方提出索赔。

1.3乙方在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，乙方有权向甲方提出索赔。

1.4乙方在施工过程中，如因甲方提供的材料、设备等原因导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，乙方有权向甲方提出索赔。

1.5乙方在施工过程中，如因甲方指定的第三方原因导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，乙方有权向甲方提出索赔。

二、索赔程序

2.1乙方在发现索赔事项后，应立即通知甲方，并书面提交索赔报告。

2.2甲方收到乙方索赔报告后，应在7个工作日内对索赔事项进行核实，并书面答复乙方。

2.3甲方对乙方索赔事项有异议的，双方可协商解决；协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。

2.4甲方同意乙方索赔的，应按照本合同约定的赔偿方式进行赔偿。

三、赔偿方式

3.1甲方同意乙方索赔的，应按照乙方实际损失金额支付赔偿金。

3.2赔偿金计算：

（1）直接损失：包括乙方的人员伤亡、设备损坏、材料损失等；

（2）间接损失：包括乙方因索赔事项导致的工程延期、窝工、停工等损失；

（3）利润损失：按照乙方实际利润率计算。

3.3甲方支付赔偿金后，有权根据实际情况要求乙方承担相应的违约责任。

四、争议解决

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

4.2双方在争议解决过程中，应保证工程的顺利进行，避免造成不必要的损失。

五、其他约定

5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

5.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

5.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表（签字）：__________

代表（签字）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程图纸

2.工程量清单

3.施工方案

4.材料设备清单

5.工程进度计划

6.质量标准和要求

7.安全防护措施

8.合同履行过程中的相关往来函件

9.变更订单

10.工程验收报告

11.索赔报告

12.赔偿金计算依据

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间提供施工场地、材料、设备等，导致乙方施工进度延误。

2.甲方未按约定支付工程进度款，导致乙方施工资金短缺。

3.甲方未按约定提供设计图纸、技术资料等，导致乙方施工质量问题。

4.甲方未按约定时间进行工程验收，导致乙方不能按时交付工程。

5.乙方未按约定时间完成施工任务，导致甲方不能按时接收工程。

6.乙方未按约定使用甲方提供的材料、设备，导致工程质量问题。

7.乙方未按约定进行安全生产，导致工程安全事故。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的工程项目业主。

2.乙方：指合同中的工程承包商。

3.索赔：指合同一方因对方原因导致损失，要求对方承担赔偿责任的行为。

4.赔偿：指合同一方因违约行为导致对方损失，按照约定或法定责任向对方支付的经济补偿。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

6.设计变更：指在合同履行过程中，因设计原因对原合同约定的工程内容进行修改。

7.工程量增减：指在合同履行过程中，因工程实际情况与原合同约定不符，导致工程量的增加或减少。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.问题：甲方未按约定时间提供施工场地、材料、设备等。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，必要时可向甲方提出索赔。

2.问题：甲方未按约定支付工程进度款。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，必要时可向甲方提出索赔。

3.问题：甲方未按约定提供设计图纸、技术资料等。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，必要时可向甲方提出索赔。

4.问题：甲方未按约定时间进行工程验收。

解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方履行合同约定，必要时可向甲方提出索赔。

5.问题：乙方未按约定时间完成施工任务。