模板单项工程承包施工合同3篇.docx

模板单项工程承包施工合同3篇

篇1

模板单项工程承包施工合同

合同编号：*********

甲方（承包方）：____________________

乙方（发包方）：____________________

为明确双方责任和义务，经甲、乙双方友好协商，就_____工程在_____年_____月_____日签订如下工程承包施工合同：

第一条工程名称：

本合同的工程名称为：_____________。

第二条工程内容：

根据本合同的约定，甲方承包乙方所描述的工程，包括但不限于设计、施工、监理、材料供应等工作。

第三条施工期限：

本合同的施工期限为自本合同签订之日起____天。

第四条工程报酬：

甲乙双方约定的工程报酬为_______，其中包括人工费、材料费、租赁费等，具体细则另行协商确认。

第五条施工标准：

乙方应按照甲方提供的设计图纸和规范要求，按照相关法规标准进行施工，确保工程质量。

第六条安全保障：

施工期间，双方应共同保障工程现场的安全，防止事故发生，并按照相关规定购买施工安全保险。

第七条竣工验收：

工程竣工后，甲乙双方应进行竣工验收，确认工程质量，并及时予以结算并办理移交手续。

第八条违约责任：

若甲方或乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

第九条法律适用：

本合同适用于中华人民共和国法律，双方约定的任何争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：_____年_____月_____日

以上是本次签订的《模板单项工程承包施工合同》，希望双方能遵守合同的约定，以良好的合作精神共同完成工程，达到预期效果。祝双方合作愉快，谢谢！

篇2

模板单项工程承包施工合同

甲方（承包方）：______________（以下简称甲方）

乙方（发包方）：______________（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方委托甲方承包施工项目的有关事宜，签订本合同：

第一条项目名称及性质

乙方委托甲方承包的项目名称为_________，项目性质为_______。

第二条工程内容及规模

具体工程内容及规模以乙方提供的工程设计图纸和相关技术资料为准，甲方应按照设计要求和技术规范，完成工程建设任务。

第三条施工期限

1.工程施工期自双方签订本合同之日起计算，至____（年月日）止。

2.若因不可抗力等原因影响施工期限的履行，应及时通知对方，并经双方协商确定延期的期限及条件。

第四条合同价款及付款方式

1.本工程总价款为人民币_______元整。

2.乙方应按照以下付款方式向甲方支付工程款：

1）工程开工前，支付工程总价款的____%作为预付款；

2）工程进度款按照实际工程进度支付，每次支付金额为工程总价款的____%；

3）工程竣工验收合格后，支付工程总价款的____%作为质保金，质保期为_________。

第五条施工期安全与质量保证

1.甲方应指派经验丰富、技术过硬的施工人员，并保证施工人员持证上岗；

2.甲方应加强安全管理，严格遵守施工现场安全操作规程，确保施工过程中无安全事故发生；

3.甲方应严格按照设计要求和技术规范进行施工，确保工程质量达到设计要求，并提供必要的施工记录和报告。

第六条变更、补充合同

1.如需变更工程内容或技术规格，须经双方书面协商一致，并签订书面变更合同；

2.本合同的变更一经双方签字盖章后生效。

第七条违约责任

1.若甲方未按合同约定的时间完成工程进度，乙方有权要求甲方承担逾期责任；

2.若甲方未按要求提供施工设备和材料，导致工程无法正常进行，乙方有权取消本合同，甲方应承担相应的违约责任；

3.若造成合同约定之外的其他损失，应由违约方承担相应的法律责任。

第八条争议解决

本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他事项

1.本合同