建筑合同清单明细.docx

建筑合同清单明细

合同编号：__________

合同各方信息：

甲方：（全称名称）

乙方：（全称名称）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工的有关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：（工程全称）

1.2工程地点：（工程地址）

1.3工程规模：（工程面积、层数等）

1.4工程内容：（工程包含的主要项目）

1.5工程质量标准：（工程质量标准和要求）

二、合同金额

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2合同金额包括：（列出包含在合同金额内的全部内容）

三、合同工期

3.1合同约定的工期为____个月，自甲方与乙方签订合同之日起计算。

3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日合同金额的千分之一。

四、质量保修

4.1乙方应保证工程质量符合约定的质量标准，并按照相关法律法规的规定承担质量保修责任。

4.2质量保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限为____年。

五、合同的履行

5.1甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付合同价款。

5.2乙方应按照约定的时间和质量标准完成工程。

5.3甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等，并保证施工顺利进行。

六、合同的变更和解除

6.1合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

6.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

七、违约责任

7.1甲乙双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。

7.2乙方的违约行为导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方的损失。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1双方应遵守国家法律法规的规定，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术资料

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和报价单

4.合同条款的澄清和修改记录

5.甲方提供的施工场地和设施清单

6.乙方的人员和设备清单

7.工程进度计划和施工日志

8.质量检查报告和验收记录

9.付款凭证和转账记录

10.变更订单和签证单

11.争议解决的调解书或判决书

12.合同解除协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程，视为违约。

2.乙方使用不合格的材料或工艺，导致工程质量不符合约定，视为违约。

3.甲方未按照约定的时间和方式支付合同价款，视为违约。

4.甲方未提供施工所需的场地、资料、设备等，导致工程无法顺利进行，视为违约。

5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度严重滞后或质量问题严重，视为违约。

6.双方在合同履行过程中发生争议，未通过友好协商解决，导致合同无法继续履行，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指承担工程建设的法人或其他组织。

2.乙方：指承担工程建设的施工单位。

3.合同价款：指双方约定的工程总价款。

4.工期：指双方约定的完成工程的时间。

5.质量保修：指乙方对工程质量承担的保修责任。

6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

8.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合约定标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度滞后：乙方应增加人员和设备，优化施工方案，确保工程按时完成。

2.质量问题：乙方应立即整改，重新施工，直至符合约定标准。

3.付款纠纷：双方应核对付款凭证，明确付款金额和时间，按照约定履行付款义务。

4.争议解决：双方可寻求第三方调解或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.合同变更：双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围和价款。

6.不可抗力事件：双方应立即协商，根据实际情况调整合同履行方案。

五、所有应用场景：

1.建筑施工合同：适用于各类建筑工程项目的中标施工单位与建设单位之间的合同。

2.工程分包合同：适用于总包单位将部分工程分包给其他施工单位的情况。

3.工程监理合同：适用于需要对工程施工过程进行监督管理的建设项目。

4.建筑材料供应合同：适用于建筑工程项目中建筑材料的供应与采购。

5.施工设备租赁合同：适用于施工单位为完成工程需要租赁相关设备的场景。

6.工程咨询合同