吊顶工程合同文本.docx

吊顶工程合同文本

合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于业主拟对其房屋进行吊顶工程改造，并同意由施工方承担该工程的施工，双方经友好协商，就工程的范围、质量、工期、价格、支付方式等事项达成如下协议：

一、工程内容

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程范围：包括但不限于吊顶设计、材料采购、施工安装、调试及验收等。

二、工程质量

2.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准和业主的要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。

2.2施工方应选用符合国家标准的材料，并提供材料合格证明。

2.3工程验收标准：按照我国相关法律法规、行业标准和业主的要求进行验收，确保工程质量达到预期效果。

三、工期

3.1工程计划开工日期：__________

3.2工程计划竣工日期：__________

3.3施工方应按照约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。

四、工程价格及支付方式

4.1工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2支付方式：

2）工程进度支付：按照双方约定的工程进度，业主分期支付工程款，具体支付比例和时间如下：

（1）工程开工后七个工作日内支付合同总额的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；

（3）工程进度达到100%时，支付合同总额的20%。

4.3支付方式：银行转账、现金支付等方式。

五、违约责任

5.1施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.5%×逾期天数。

5.2业主如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付工程款×0.5%×逾期天数。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1施工方应按照我国相关法律法规、安全标准和业主的要求进行施工，确保施工安全。

7.2施工方在施工过程中应保护业主的财产和人身安全，如有损害，施工方应承担相应责任。

7.3工程验收合格后，施工方应按照约定提供一年的质保服务。

7.4双方应遵守国家秘密和商业秘密，不得泄露合同和工程相关事项。

八、合同的生效、变更和解除

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

8.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。

8.3合同终止后，施工方应按照业主的要求撤场，清理施工现场。

甲方（业主）：__________

乙方（施工方）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计方案

2.材料合格证明

3.施工图纸

4.工程量清单

5.施工资质证书

6.安全许可证

7.施工人员名单

8.工程验收标准

9.质保服务承诺

二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定时间完成工程，认定违约行为。

2.业主未按约定时间支付工程款，认定违约行为。

3.施工方选用不符合国家标准的材料，认定违约行为。

4.施工方未按照我国相关法律法规、安全标准和业主的要求进行施工，认定违约行为。

5.施工方未保护业主的财产和人身安全，认定违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方（业主）：指合同签订的一方，房屋的所有者或使用者。

2.乙方（施工方）：指合同签订的另一方，承担工程施工的责任主体。

3.工程验收：指工程完成后，由业主或其委托的第三方进行的质量、安全等方面的检查、评定。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

5.质保服务：指施工方在工程验收合格后，按照约定提供的一定期限内的售后服务。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定向业主支付违约金，并根据实际情况制定合理的施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：

解决办法：立即整改，拆除不合格部分，重新施工，直至符合合同约定和国家标准。

3.材料不合格：

解决办法：更换符合国家标准的材料，并提供材料合格证明。

4.安全事故：

解决办法：立即停工，排查安全隐患，整改后方可继续施工。

5.支付纠纷：

解决办法：双方协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于房屋吊顶工程的设计、施工、验收等环节。

2.适用于各类商业、住宅、公共建筑的吊顶工程。

3.适用于需要对现有吊顶进行改造或翻新的工程。

4.适用于业主与施工方之间的合