09版建设工程施工合同.docVIP

09版建设工程施工合同

协议书

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

鉴于业主希望对位于______的工程进行施工，并鉴于承包商愿意承担上述工程的施工工作，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概述

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

二、合同价格

1.本工程的总合同价格为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

2.上述合同价格包括但不限于施工所需的一切材料、设备、劳务、运输、安装、调试、检验、税金及利润等一切费用。

三、付款方式

（1）预付款：合同签订后______日内，支付合同价款的______%；

（2）进度款：根据工程进度，按月支付已完成工程量的______%；

（3）尾款：工程竣工验收合格后______日内，支付剩余的合同价款。

四、工期

1.本工程的工期为______天，自合同签订之日起计算。

2.如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定合理的延长工期。

五、质量标准

1.工程质量应符合国家相关标准和行业标准。

2.承包商应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，并接受业主或其委托的监理单位的监督和检查。

六、验收

1.工程竣工后，承包商应向业主提交完整的竣工资料，并通知业主进行验收。

2.业主应在收到竣工资料后______日内组织验收，如无异议，应签署竣工验收合格证书。

七、保修

1.工程保修期为______年，自竣工验收合格之日起计算。

2.在保修期内，如因施工原因导致工程出现质量问题，承包商应免费进行维修。

八、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

九、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：_______________

乙方代表（签字）：_______________

签订日期：____________________

协议书

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

09版建设工程施工合同

概述：

①本协议旨在明确双方在09版建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

②业主委托承包商承担施工任务，承包商承诺按照业主的要求和合同约定完成工程。

③双方同意遵守国家相关法律法规，诚实守信，履行合同，共同维护双方的合法权益。

第一章：工程概述

1.1工程基本信息

1.1.1工程名称：____________________

1.1.2工程地点：____________________

1.1.3工程内容：____________________

1.1.4工程规模：____________________

1.2工程质量要求

1.2.1工程质量应符合国家相关标准和行业标准。

1.2.2承包商应严格按照设计文件和施工图纸进行施工。

1.2.3工程验收合格后方可交付使用。

1.3工程进度要求

1.3.1工程总工期为______天，自合同签订之日起计算。

1.3.2承包商应制定合理的施工计划，并严格按照计划执行。

1.3.3如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定合理的延长工期。

第二章：合同价格与付款方式

2.1合同价格

2.1.1本工程的总合同价格为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。

2.1.2上述合同价格包括但不限于施工所需的一切材料、设备、劳务、运输、安装、调试、检验、税金及利润等一切费用。

2.1.3如工程量发生变化，双方应根据实际工程量调整合同价格。

2.2付款方式

（1