建筑施工合同协议书格式.docx

建筑施工合同协议书格式

合同编号：__________

建筑施工合同协议书

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

鉴于：

1.业主为甲方，拟建房屋坐落于____________________，房屋结构类型为____________________，建筑面积为____________平方米；

2.施工方为乙方，具备建筑施工资质，愿意承担上述房屋的施工任务；

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程结构类型：________________

5.工程质量标准：________________

6.工程合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

二、合同工期

1.工期自________年____月____日起至________年____月____日止，共计________天。

2.施工方承诺按照约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

三、质量标准

1.施工方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工，保证工程质量。

2.工程验收合格后，施工方应承担不少于一年的质保期，质保期内如出现质量问题，施工方应及时予以修复。

四、材料供应

1.业主负责提供工程所需的主要材料，包括但不限于：钢筋、水泥、木材、砖石、涂料等。

2.施工方负责对业主提供的材料进行检验，如发现不合格或不符合设计要求的产品，有权拒绝使用，并通知业主更换或整改。

五、施工安全

1.施工方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、施工现场安全管理规定进行施工，确保施工现场安全。

2.施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆、防尘、防噪、防毒、防辐射等工作，确保施工现场的环境符合安全生产要求。

3.施工方应对施工现场的安全生产进行全面负责，对施工现场发生的安全生产事故承担相应责任。

六、合同价款及支付

1.合同价款分为三次支付：

（1）工程进度达到30%时，支付人民币________万元；

（2）工程进度达到60%时，支付人民币________万元；

（3）工程验收合格并办理移交手续后，支付人民币________万元。

2.每次支付合同价款时，业主有权对已完成的工程进行验收，验收合格后支付相应款项。

3.施工方开具等额的正规发票，业主按照约定时间支付合同价款。

七、违约责任

1.施工方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

2.业主如违反合同约定，导致工程延期、资金支付等问题，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，共同维护合同的严肃性。

九、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止。

甲方（业主）：______________

乙方（施工方）：______________

签订日期：________年____月____日

一、附件列表：

1.工程设计图纸及施工图纸

2.主要材料规格及品牌清单

3.施工方案及施工组织设计

4.安全生产措施及应急预案

5.工程质量验收标准及方法

6.施工合同专用条款

7.施工合同通用条款

8.双方签署的补充协议

二、违约行为及认定：

1.施工方违约：

未能按照约定的工期完成工程

工程质量不符合约定的标准

未按照合同约定提供材料或提供的材料不合格

未按照安全生产规定进行施工，导致安全事故

2.业主违约：

未能按照约定的时间支付合同价款

未按照合同约定提供施工场地或相关的施工条件

未履行合同约定的其他义务

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方，负责提供工程project的资金、场地及相关条件。

2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方要求完成工程的施工。

3.工程验收：指工程完成后，由甲乙双方共同进行的质量、安全等方面的检查、评定。

4.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程提供的质量保证期限。

5.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，依法应当承