国外施工合同新动态.docx

国外施工合同新动态

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

鉴于甲方为项目业主，拥有项目的投资、组织、管理和监督权；乙方为项目施工方，具有施工能力和经验，双方为了共同完成项目，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程投资估算：__________

二、合同条款

2.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的施工内容、工程质量、工程进度和投资估算完成本项目。

2.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查，并提出整改要求。乙方应立即整改并承担由此产生的费用。

2.3乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

2.4甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方的工程款项。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。

2.5双方应严格遵守国家法律法规，依法纳税，合规经营。

三、工程质量

3.1乙方向甲方承诺，本项目施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

3.2乙方应按照甲方提供的设计文件、施工图纸和技术要求进行施工。如乙方对设计文件有疑问，应及时向甲方提出，经甲方确认后方可施工。

3.3乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量。

四、工程进度

4.1乙方向甲方承诺，本项目施工进度应按照甲方要求的时间节点完成。

4.2乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。如乙方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

4.3甲方应按照合同约定的时间节点提供施工所需的设计文件、材料、设备等，如甲方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

五、工程投资

5.1乙方向甲方承诺，本项目投资估算应控制在甲方确定的投资范围内。

5.2乙方应建立健全投资控制体系，加强成本管理，确保工程投资控制在甲方确定的范围内。

5.3甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方的工程款项。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。

六、违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

6.3双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

八、合同的生效、变更和解除

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理竣工结算手续之日终止。

8.2合同生效后，双方应严格遵守合同约定，不得擅自变更或解除合同。如确需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。

8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、其他约定

9.1双方应遵守国家保密法律法规，妥善保管合同相关资料，不得泄露对方商业秘密。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸和技术要求

3.投资估算报告

4.施工进度计划

5.质量管理体系文件

6.成本管理报告

7.工程款项支付凭证

8.合同履行过程中的变更协议

9.争议解决的司法判决书或调解书

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2.甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

3.双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指项目业主，拥有项目的投资、组织、管理和监督权。

2.乙方：指项目施工方，具有施工能力和经验。

3.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的程度。

4.工程进度：指工程按照甲方要求的时间节点完成的程度。

5.投资估算：指工程项目预期投资的金额。

6.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。

7.违约责任：指合同当事人因违约行为应承担的法律责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程质量问题：如发现工程质量不符合约定，甲方应要求乙方立即整改，并承担由此产生的费用