有关自来水厂建设工程合同范本最新6篇.docxVIP

有关自来水厂建设工程合同范本最新6篇

篇1

自来水厂建设工程合同

甲方：__________（委托人）

乙方：__________（承包人）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承建甲方委托建设的自来水厂工程，达成如下合同：

一、项目概况

1.1项目名称：自来水厂建设工程

1.2项目位置：________________（详细地址）

1.3工程规模：____________（具体描述）

1.4工程内容：____________（具体描述）

1.5工程造价：____________（具体金额）

1.6工程周期：____________（具体时间）

二、委托人的权利和义务

2.1委托人应按照本合同规定的支付方式，及时足额支付工程款项。

2.2委托人负责向乙方提供必要的土地、材料、设备等，以保证工程顺利进行。

2.3委托人应配合乙方监理单位的工作，提供必要的文件资料及信息。

2.4委托人在工程建设中有权对乙方进行监督检查，并对乙方工程质量提出要求。

三、承包人的权利和义务

3.1乙方应按照本合同规定的工程标准，保质保量地完成工程。

3.2乙方应按照工期要求，按时交付工程。

3.3乙方负责组织施工，保障施工安全，确保不影响周边环境及公共设施。

3.4乙方在工程期间负责工程管理及施工队伍的管理。

3.5乙方应根据实际需要做出必要的调整，确保工程按时完工。

四、合同价款及支付方式

4.1本工程总造价为______________。

4.2价款支付方式：___________________。

4.3工程支付进度：_____________。

4.4工程款支付方式：________________。

五、工期延期与违约责任

5.1若因不可抗力因素或者其他合同规定以外的原因导致工期延误，须书面通知，并获得对方同意。

5.2若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.3若因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的违约责任。

六、保证金和质保期

6.1乙方应按照本合同规定交纳相应的保证金。

6.2工程竣工后，乙方应提供一定期限的质保期，期间内对工程质量问题负责维修。

七、争议解决方式

7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。

7.2本合同争议解决方式以仲裁为首选方式，仲裁地点为_____________。

八、其他约定事项

8.1本合同经双方签字盖章后生效，自动具有合同法上的合同效力。

8.2未尽事宜，可由双方另行协商确定。

（以下无正文）

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________

签订日期：年月日签订日期：年月日

注：该合同仅为模板合同，具体合同内容请根据实际情况酌情修改。

篇2

自来水厂建设工程合同范本

甲方：_________________（以下简称甲方）

乙方：_________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就自来水厂建设工程事宜达成如下合同：

一、工程名称：自来水厂建设工程。

二、工程地点：_________________。

三、工程内容：包括自来水厂建设、设备采购、安装、调试等全过程。

四、工程总投资：_________________。

五、工程工期：工程开工后_________________个月内竣工。

六、甲方责任：

1.提供建设用地，并办理相关手续；

2.同意乙方进入工地，并提供必要的配合；

3.按照约定支付工程款项；

七、乙方责任：

1.按照设计要求和合同约定进行工程建设；

2.保证工程质量符合国家标准；

3.安全施工，保证工期；

4.提供工程施工保证金；

八、价格和支付方式：

1.总承包价为_________________，包括设备采购、人工费用等所有费用；

2.工程款项支付方式：按照进度支付，首期支付____________%作为订金，余款按照工程进度支付；

九、设备保修期：设备安装调试结束后，乙方提供一年的免费保修期。

十、违约责任：