房屋防水施工合同新4篇.docxVIP

房屋防水施工合同新4篇

篇1

房屋防水施工合同

甲方（施工单位）：__________

乙方（业主）：__________

根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定，为保障双方的合法权益，特订立本房屋防水施工合同。本合同内容如下：

一、项目名称：_______（注明房屋具体位置及名称）

二、工程内容：房屋防水施工

三、施工标准：按照国家建筑设计规范及相关标准要求，保证施工质量符合国家标准。

四、施工期限：自合同签订之日起，______个月完成。

五、合同价款：_______（大写）人民币整，包含施工人工、材料费用及税金等。

六、付款方式：甲方施工过程中，乙方应按照工程进度及相关要求进行分期支付（注明具体支付时间、比例及方式）。

七、质保期：自竣工验收合格之日起，保修______年，期间内如因施工质量问题造成的损坏，甲方负责免费维修或更换。

八、保险责任：在施工期间，甲方应按照国家相关规定购买施工意外险，保障施工人员工伤及意外财产损失。

九、施工安全：甲方施工期间要严格遵守国家建筑施工安全规范，保障施工人员及周边居民的安全。

十、违约责任：一方违反合同约定，对方有权要求其承担相应的经济损失，并有权提起法律诉讼。

十一、争议解决：本合同履行过程中，发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。

十二、本合同自双方签字生效，不可撤销。未尽事宜，双方可协商补充条款。

甲方（施工单位）签章：_____________

乙方（业主）签章：_____________

签订日期：____年__月__日

本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效应。

（以下空白）

注：合同内容经双方确认后生效，如有纠纷，以合同文本为准。

篇2

房屋防水施工合同

甲方：（委托方）

地址：

电话：

法定代表人：

乙方：（承包方）

地址：

电话：

法定代表人：

鉴于甲方拟对房屋进行防水施工，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，特签订如下合同：

一、工程名称及地点

1.1工程名称：房屋防水施工

1.2工程地点：

二、施工内容

2.1乙方应按照甲方要求，对房屋进行防水施工，包括但不限于屋顶防水、墙面防水、地下室防水等。

2.2施工过程中，乙方应遵循相关标准和规范，确保施工质量。

三、工程价格

3.1本次工程总价为人民币（大写）（￥***元整）。

3.2乙方应在合同签订后5个工作日内收到50%的工程款，余款在工程完工后3个工作日内结清。

四、工期及保修

4.1本次工程工期为（具体天数），自合同签订之日起计算。

4.2乙方享有1年的免费保修期，保修内容包括施工质量问题导致的漏水等故障。

五、工程变更

5.1若甲方需变更工程内容或工程总价，应提前书面通知乙方，并经双方协商确定后签订补充合同。

5.2未经乙方同意，甲方不得擅自变更工程内容或工程总价。

六、违约责任

6.1若甲方未按时支付工程款或提供必要配合，导致工程延误或质量问题，应承担相应违约责任。

6.2若乙方未按合同约定完成工程，应承担相应违约责任。

七、争议解决

7.1若双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向当地人民法院提起诉讼。

八、其他事项

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完毕终止。

8.2本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：签订日期：

（附注：本合同内容如有未尽事宜，经双方协商一致后另行签订书面补充协议。）

篇3

房屋防水施工合同

甲方（委托方）：______________

乙方（承包方）：______________

鉴于甲方拥有______________（详细地址），现委托乙方进行房屋防水施工。为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守。

一、工程内容及要求

1.本次工程为______________（工程名称），施工地点为______________（详细地址）。

2.工程范围包括但不限于：______________。

3.施工标准符合国家相关规定，保质保量完成施工任务。

二、合同价款及支付方