建设工程施工合同专用条款.docxVIP

建设工程施工合同专用条款

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容：详细描述工程的具体内容和范围

二、合同双方

2.1发包方（甲方）：名称、地址、法定代表人或授权代表

2.2承包方（乙方）：名称、地址、法定代表人或授权代表

三、工程期限

3.1开工日期：________________________

3.2竣工日期：________________________

3.3工期延误的处理方式：详细描述工期延误的处理方式和责任承担

四、工程质量

4.1质量标准：明确工程质量的具体标准和要求

4.2质量检验和验收：约定质量检验的程序和验收标准

五、合同价款与支付

5.1合同总价款：人民币（大写）________________________元

5.2支付方式：详细描述价款的支付方式、时间和比例

六、材料设备供应

6.1甲方供应的材料设备：列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等

6.2乙方采购的材料设备：列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等

七、变更与索赔

7.1工程变更的处理方式：详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序

7.2索赔的处理方式：详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序

八、违约责任

8.1甲方违约的责任：详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任

8.2乙方违约的责任：详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任

九、争议解决

9.1争议解决方式：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等

十、其他条款

10.1保密条款：约定双方在合同履行过程中的保密义务

10.2知识产权条款：约定涉及知识产权的相关事项

10.3其他未尽事宜，双方可另行协商补充

十一、合同生效与终止

11.1合同生效条件：明确合同生效的条件和时间

11.2合同终止条件：明确合同终止的情形和程序

十二、附则

12.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（发包方）：________________（盖章）

法定代表人或授权代表：________________（签字）

乙方（承包方）：________________（盖章）

法定代表人或授权代表：________________（签字）

签订日期：____年____月____日

建设工程施工合同专用条款（1）

一、词语定义及合同文件

1.1合同文件组成：除通用条款规定的合同文件外，还包括但不限于以下文件：

（1）招标文件及投标文件；

（2）中标通知书；

（3）工程量清单及报价表；

（4）双方签订的其他补充协议或会议纪要。

二、双方一般权利和义务

2.1发包人义务：

（1）提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施；

（2）办理施工许可证及其他相关手续；

（3）协调处理施工现场周边关系。

2.2承包人义务：

（1）按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工；

（2）遵守安全生产、文明施工的相关规定；

（3）负责施工现场的临时设施搭建及维护。

三、施工组织设计和工期

3.1工期要求：本工程总工期为XX日历天，自开工之日起计算。

3.2进度计划：承包人应编制详细的施工进度计划，并报发包人审批。

四、质量与验收

4.1质量标准：本工程应达到国家现行相关施工质量验收规范合格标准。

4.2验收程序：承包人应提前通知发包人进行阶段验收和竣工验收，发包人应在规定时间内组织验收。

五、合同价款与支付

5.1合同价款：本合同总价为人民币（大写）XX元整。

5.2支付方式：按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间节点详见附件。

六、变更与索赔

6.1变更程序：任何一方提出变更要求的，应书面通知对方，并按照约定程序办理变更手续。

6.2索赔处理：因一方原因导致合同无法履行或造成损失的，受损方有权向对方提出索赔要求。

七、违约责任

7.1发包人违约：如发包人未按约定支付工程款或履行其他义务，应承担违约责任。

7.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程或存在质量问题，应承担违约责任。

八、争议解决

8.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1双方可根据实际情况对本合同条款进行补充和修改，补充和修改内容作为本合同的组成部分。

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结算价款支付完毕并办理完保修期相关手续后终止。

建设工程施工合同专用条款（2）

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程内容：____