工程施工作合同范例.docx

工程施工作合同范例

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工服务的事宜，经充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

1.6工程工期：__________

二、施工内容与标准

2.1乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸上所示的所有施工内容。

2.2乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。

2.3乙方应保证施工过程中的人员安全和工程安全，防止意外事故的发生。

2.4乙方应承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任。

三、合同价格与支付

3.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。

3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付款项。

四、工期与延期

4.1乙方应按合同约定的工期完成施工。

4.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

4.3由于不可抗力等客观原因导致工程延期，双方可协商解决。

五、质量保证与保修

5.1乙方应保证工程质量，工程验收合格后，质保期为__________年。

5.2在质保期内，乙方对工程出现的质量问题负责修复，并承担相应的费用。

六、违约责任

6.1乙方未按约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

6.2甲方未按约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的__________%。

七、争议解决

7.1对于双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.工程预算明细

4.付款进度计划

5.质量保证措施

6.工程验收标准

7.保修条款

8.不可抗力情况说明

9.甲方公司资质证明

10.乙方公司资质证明

11.双方签订的保密协议

12.双方签订的安全协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定完成施工，视为违约。

2.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。

3.乙方未按国家相关标准和规范进行施工，导致工程质量问题，视为违约。

4.乙方未按约定承担质保期内工程质量问题修复及费用，视为违约。

5.甲方未按约定提供施工条件或所需材料，导致乙方无法按时完成施工，视为违约。

6.不可抗力等客观原因导致工程延期，双方可协商解决，不视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的项目业主。

2.乙方：指具有相应资质的施工单位。

3.施工图纸：指工程项目的设计图纸。

4.工程预算：指工程项目预计的费用支出。

5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程出现的质量问题负责修复的时间期限。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

7.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

8.滞纳金：指未按约定时间支付款项方应向对方支付的逾期付款赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，采取措施加快施工进度。

2.paymentdelay：甲方应按时支付合同价款，如有困难，应提前与乙方沟通，协商支付事宜。

3.工程质量问题：乙方应立即整改，修复质量问题，并承担相应费用。

4.变更设计：如施工过程中出现设计变更，双方应协商一致，并签订变更协议。

5.不可