- 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
关于优先受偿权的部分法律规定、司法解释、司法观点
《民法典》
第807条:发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》
第35条与发包人订立建设工程施工合同的承包人,依据民法典第八百零七条的规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。
第36条承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。
第37条装饰装修工程具备折价或者拍卖条件,装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。
第38条建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。
关于优先受偿权的部分法律规定、司法解释、司法观点
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》
第39条未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。
第40条承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。
承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。
第41条承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过十八个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
关于建设工程优先受偿权的期限——《最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院新建设工程施工合同司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第420~421页》
优先受偿权的行使期限是实现优先权的重要内容,承包人能否将工程通过协议折价、依法拍卖的方式获取工程价款,首先取决于其优先权的行使是否符合法律规定。
首先,对于优先受偿权行使期限,立法并未做明确规定,全国人大常委会法工委的意见是,建设工程价款优先受偿权系为保障承包人工程价款债权而设立的,类似担保物权。《民法典》第四百一十九条规定:“抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权;未行使的,人民法院不予保护。”故行使抵押权的期限应为主债权的诉讼时效,建设工程价款优先受偿权也应在工程款债权的诉讼时效期间行使。但考虑到建设工程价款优先受偿权的生效无须登记,不具有公示的形式,其行使对银行等抵押权人及其他债权人的影响巨大,应防止因承包人长期怠于行使优先受偿权而妨碍其他权利人权利实现的情形出现。因此,为了促使承包人积极行使权利,也为了保护其他权利人的合法权益及时得到实现,稳定社会经济秩序,本条(《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第41条)规定承包人应当在合理期限内行使优先权。为了避免对合理期限的过度扩大,本解释规定该合理期限最长不得超过十八个月。
关于优先受偿权的部分法律规定、司法解释、司法观点
关于建设工程优先受偿权的期限——《最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院新建设工程施工合同司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第420~421页》
实践中,有观点认为六个月的优先受偿权行使期限过短,在工程竣工结算后,承、发包双方经常继续就工程价款问题进行磋商,在不能达成一致意见时承包人起诉主张工程款及优先受偿权时,可能已经超过了六个月的行使期限,承包人将丧失其优先受偿权。因此,本解释将承包人主张优先权的最长期限确定为十八个月,即从发包人应当给付建设工程价款之日起,承包人超过十八个月仍未主张优先受偿权的,其再主张优先权则不能得到支持。主要考虑到建设工程施工具有复杂性,受多种因素影响,保护期限不宜过短,否则不利于保护施工单位的合法权益。但同时保护期间不宜过长,否则将导致大量社会关系处于不确定状态之中。这里的合理期限既不属于诉讼时效,也不属于除斥期间,是从保护施工人和其他权利人权益的角度拟制的期限。因此,当事人可以事先约定承包人行使优先受偿权的合理期限,但应注意对建筑工人的权利保护,如果约定损害了建筑工人利益的,则该约定应为无效。
关于优先受偿权的部分法律规定、司法解释、司法观点
应当给付建设工程价款之日的确定——最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院新建设工程施工合同司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第424~426页
建设工程施工合同履行周期长,履行事实复杂,审判中通常难以
您可能关注的文档
- 简伟光-数据要素转化与资产价值洞察.pdf
- 实施粮农组织《2024-2027 年农业部门生物多样性主流化战略》的行动计划.pdf
- 数据要素市场的政策导向与合规解读.pdf
- 天津三中院建设工程合同审判白皮书(2019年-2022年).pdf
- 杨福川-“数据资产”丛书出版计划.pdf
- 英国生物发明专利申请审查指南(英文).pdf
- 英国生物发明专利申请审查指南(中文).pdf
- 中药化学全套教学课件.pptx
- 《无人机测绘技术》全套教学课件.pptx
- 二年级语文上册第1_8单元测试卷汇总精品新人教版.docx
- 2024精简护肤洁面趋势报告-TMIC-30正式版.doc
- 2024捕捉华夏民族珍味-咸味主食与咸味零食创新机遇报告-25正式版.doc
- 2024年秋季部编版小学道德与法治二年级上册全册课件PPT最新.pptx
- 部编版第十一册第四单元拓展提高教学课件.ppt
- 2024年秋季新西师大版一年级上册数学全册教学课件(新版教材).pptx
- 2024年秋新人教版一年级上册数学全册教学课件(新版教材).pptx
- 2024年秋季新人教版数学一年级上册全册教学课件(新版教材).pptx
- 2024年秋季新人教版数学一年级上册全册课件(新版教材).pptx
- 2024年秋季新人教版一年级上册数学全册教学课件(新版教材).pptx
- 2024年秋季新人教版一年级上册数学全册课件(新版教材).pptx
文档评论(0)