机电设备安装工程合同.docxVIP

机电设备安装工程合同

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

联系电话：

鉴于甲方为机电设备安装项目的业主，乙方为具有机电设备安装资质的施工单位，双方经充分协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方进行机电设备安装工程的事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：（项目名称）

1.2工程地点：（项目地址）

1.3工程内容：根据甲乙双方确认的工程量清单，乙方负责机电设备的安装工作，包括但不限于设备的运输、安装、调试、验收等。

1.4工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

二、合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方在合同签订后3个工作日内向甲方提交工程预付款，预付款金额为合同总价的30%。

2.3工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起3个工作日内支付乙方剩余的70%工程款。

三、乙方的义务和责任

3.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程。

3.2乙方应保证所安装的机电设备符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，并承担因设备质量问题造成的全部责任。

3.3乙方应在合同约定的工期范围内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.4乙方应按照甲方要求，对安装过程中涉及的技术秘密和商业秘密进行保密。

四、甲方的义务和责任

4.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。

4.2甲方应提供乙方进行安装所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、施工辅材等。

4.3甲方应对乙方进行必要的工程协调和管理工作，确保工程顺利进行。

4.4甲方应在合同约定的期限内对乙方完成的工作进行验收，并按照合同约定支付工程款。

五、违约责任

5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

5.2甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。

5.3如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.工程量清单

2.设备技术参数

3.施工图纸

4.验收标准和方法

5.设备运输和安装方案

6.乙方资质证明

7.工程进度计划

8.安全生产措施

9.质量保修书

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。

2.甲方未按照合同约定支付工程款。

3.甲方未提供乙方进行安装所需的现场条件。

4.甲方未对乙方进行必要的工程协调和管理工作。

5.双方未按照合同约定解决争议。

三、法律名词及解释：

1.机电设备安装工程：指机械、电气设备及其辅助系统的安装、调试、验收等活动。

2.合同总价：指双方约定的完成合同全部工作后，乙方应得的款项总额。

3.预付款：指甲方在合同签订后预先支付给乙方的款项。

4.工程验收：指对乙方完成的工作进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。

5.违约金：指一方未履行合同义务时，应支付给对方的经济赔偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到现场条件不符合要求时，乙方应及时与甲方沟通，要求甲方解决。

2.遇到付款延误时，乙方可以暂停工程，并要求甲方支付违约金。

3.遇到技术难题，乙方可以寻求专业人士的帮助，或者与甲方协商解决。

4.遇到争议时，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类工业、民用建筑的机电设备安装工程。

2.适用于新建、扩建、改建项目的机电设备安装工程。

3.适用于各类型机电设备的生产、销售、安装、维修保养等环节。

4.适用于需要进行机电设备安装的各类工程项目。