2024版黑龙江建筑工程施工合同.docx

2024版黑龙江建筑工程施工合同

合同编号：__________

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供建筑工程施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：____________________

1.6工程质量标准：____________________

1.7工程工期：自开工之日起至竣工验收合格日止，具体工期以双方签订的《工程进度计划》为准。

二、合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价应包含工程所需的所有材料、设备、人工、机械等费用，并承担相应的风险。

2.3合同价款支付方式及进度：具体支付方式及进度以双方签订的《付款计划》为准。

三、施工许可及手续

3.1乙方应按照相关法律法规和政策规定，办理施工许可及其他所需手续，并承担相关费用。

3.2乙方应向甲方提交相关资质证明文件，并保证其真实性、合法性。

四、施工及验收

4.1乙方应按照约定的工程内容、规模、质量标准、工期等要求进行施工。

4.2乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。

4.3工程验收合格后，甲方应按照约定支付合同价款。

4.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求整改，直至达到约定质量标准。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

5.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

5.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，互不承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更工程内容、规模、质量标准、工期等要求的，应提前通知乙方，并经乙方同意。如乙方不同意，甲方应承担因此产生的费用及延误工期等后果。

1.2甲方应按照约定向乙方支付合同价款。如甲方未按约定支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

1.3甲方应协助乙方办理施工许可及其他所需手续，并承担相关费用。如因甲方原因导致手续办理延误，乙方有权要求甲方承担因此产生的费用及延误工期等后果。

1.4甲方有权对乙方施工过程进行监督，要求乙方按照约定标准进行施工。如乙方不符合约定，甲方有权要求乙方整改，直至达到约定标准。

1.5甲方应在工程验收合格后按照约定支付合同价款。如甲方无正当理由拖延支付，乙方有权要求甲方支付违约金。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方应按照约定的工程内容、规模、质量标准、工期等要求进行施工。如乙方未按照约定施工，甲方有权要求乙方整改，直至达到约定标准。

2.2乙方应保证施工过程中所需材料、设备、人工、机械等费用已包含在合同价款中。如乙方因故增加费用，应提前通知甲方，并经甲方同意。如甲方不同意，乙方不得擅自增加费用。

2.3乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，直至达到约定标准。

2.4乙方应按照约定进度完成工程。如乙方未按约定进度完成，甲方有权要求乙方支付违约金。

2.5乙方应配合甲方办理施工许可及其他所需手续，并承担相关费用。如因乙方原因导致手续办理延误，甲方有权要求乙方承担因此产生的费用及延误工期等后果。

三、第三方中介为主导时的附加条款及说明

3.1第三方中介应公正、公平地履行中介职责，维护甲乙双方的合法权益。

3.2第三方中介应按照约定收取中介费用，并开具合法