建设工程纠纷起诉状范本要求解除和赔偿损失.pdf

建设工程纠纷起诉状范本要求解除和赔偿损

失

人民法院：

原告【姓名/单位】：

被告【姓名/单位】：

建设工程纠纷起诉状

原告【姓名/单位】系【职业/身份证号码/组织机构代码】，住所/注

册地【地址】，下称原告。

被告【姓名/单位】系【职业/身份证号码/组织机构代码】，住所/注

册地【地址】，下称被告。

一、案件基本情况

原告与被告于【日期】签订了《建设工程合同》（合同编号：【合

同编号】），合同约定由被告负责承包原告位于【地址】的建设工程

项目。根据合同约定，原告已按照约定支付了【金额】的工程款。

然而，自工程开工以来，被告未能履行合同约定的责任，违反了

《建设工程合同法》的相关规定，给原告造成了严重的损失和不良后

果。

二、违约事实及原告损失

在履行《建设工程合同》的过程中，被告违约行为主要包括但不限

于以下几点：

1.未按时开始履行合同义务：根据合同约定，被告应在【日期】开

始施工，然而被告直至【日期】仍未开始工程施工，导致工期延误严

重。

2.施工质量不合格：被告在施工过程中使用劣质材料，工程质量低

劣，不符合建设工程规范要求，严重影响了工程的正常使用。

3.未按时完成工程：被告工期延误，工程未能按照合同约定的期限

完成，使原告的相关计划和安排受到严重干扰。

上述违约行为导致了以下损失和后果：

1.直接经济损失：由于工期延误，原告在【日期】之前无法投入使

用，直接导致原告损失【金额】。

2.间接经济损失：由于工期延误，原告在【日期】之后使用建设工

程项目，未能按计划收益，导致原告间接经济损失【金额】。

3.声誉损失：被告的违约行为给原告的声誉和业务发展造成了严重

影响，造成了难以估计的声誉损失。

三、起诉请求

鉴于被告的违约行为，原告提出以下请求：

1.解除合同：根据《建设工程合同法》第【条款号】条的规定，原

告请求法院判决解除原告与被告签订的《建设工程合同》。

2.赔偿损失：根据以上违约事实及原告的损失分析，原告请求法院

判决被告赔偿原告直接经济损失【金额】、间接经济损失【金额】以

及声誉损失。

3.其他损失：原告在诉讼过程中发生的合理费用（包括但不限于律

师费、鉴定费、公证费、差旅费等）由被告承担。

四、证据及证据调取请求

1.原告将提供以下证据以证明被告的违约及原告的损失情况：

（1）合同及其相关凭证：原告将提供《建设工程合同》原件及付

款凭证、收据等。

（2）目击证人证言：原告将提请证人【姓名】提供目击证言，陈

述被告违约的事实情况。

（3）施工监理报告：原告将提供由第三方监理单位出具的施工监

理报告，证明被告施工质量不合格。

（4）会计报表：原告将提供相应会计报表，详细列示直接经济损

失和间接经济损失的计算。

2.原告请求法院调取以下证据：

（1）当地建设工程监督管理机构关于被告施工质量问题的调查报

告。

（2）工地监控录像、照片等相关材料。

五、诉讼请求

基于以上事实和理由，原告请求贵庭判决如下：

1.解除被告与原告签订的《建设工程合同》。

2.判决被告赔偿原告直接经济损失【金额】、间接经济损失【金额】

和声誉损失。

3.判决被告承担原告诉讼费用及其他损失。

4.其他应当由法院判决的事项。

特此起诉。

【原告签名/单位盖章】日期：