停车场建设工程施工合同2024年通用.docxVIP

停车场建设工程施工合同2024年通用

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

一、工程内容

1.1本工程包括但不限于停车场土建工程、水电安装工程、智能化系统安装工程、路面铺设工程、绿化工程等。

1.2乙方应按照本合同约定的施工标准和质量要求，完成工程的施工。

二、工程进度与工期

2.1乙方向甲方承诺，本工程应在合同签订后的____个月内完成，具体施工进度按照双方约定的施工计划执行。

2.2乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程进度不受影响。

2.3如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量与标准

3.1乙方应按照国家和行业标准以及本合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量。

3.2甲方有权对工程施工过程进行监督检查，要求乙方按期提交工程进度报告及工程质量检测报告。

3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到约定标准。

四、工程费用与支付

4.1乙方向甲方承诺，本工程的施工费用为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、管理费、利润等。

4.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付工程款。

4.3乙方应向甲方提供正式的发票，按照国家税收政策缴纳税费。

五、安全生产与环保

5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。

5.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家环保法律法规和甲方要求，确保施工过程中的环境保护。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的____%。

6.2甲方未按照约定支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

七、争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：____年____月____日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更

（1）甲方应承担因变更导致的乙方直接经济损失；

（2）工期延误的，甲方应按乙方实际停工天数支付违约金，违约金为合同金额的____%；

1.2甲方监督

甲方有权指派代表对施工现场进行定期或不定期的监督检查，以确保工程质量和进度符合本合同约定。乙方应积极配合甲方的监督检查，提供必要的工作条件和便利。甲方代表在施工现场的言行，应遵守国家法律法规和乙方的工作纪律。

1.3甲方协助

甲方应负责办理工程所需的各种审批、验收手续，并承担相关费用。甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方提供工程所需的各种批准文件和设计图纸。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方技术保密

乙方应对本合同约定的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。保密期限自本合同签订之日起算，至工程验收合格之日止。

2.2乙方质量承诺

乙方承诺本工程的质量应达到____等相应标准，并承担因质量问题导致的损失。如工程验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，直至达到约定标准。

2.3乙方进度保证

乙方应严格按照本合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的____%。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责

如本合同履行过程中涉及第三方中介，中介方应严格按照国家法律法规和双方约定，履行中介职责。中介方的行为，应保证公平、公正、公开，不得损害甲乙双方的合法权益。

3.2第三方中介费用

中介方产生的费用，由____方承担。如因中介方原因导致工程进度延误或质量问题，中介方应承担相应责任。

3.3第三方中介解除

甲乙双方任何一方均有权在中介服务期限内，提前____个工作日通知对方及中介方解除中介服务。解除中介服务后，中介方应在____个工作日内完成相关手续，确保工程顺利进行。

本附件条款及说明为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。如本附件与合同有冲突，以本附件为准。

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程预算书和结算书

3.施工组织设计和施工方案

4.安全生产和环保措施方案

5.工程质量检测报告

6.工程进度报告

7.付款凭证和收款凭证

8.变更协议和补充协议

9.验收报告和竣工证书

10.保修合同和相关保修资料

二、违约行为及