2024版工程停工补偿协议.docx

2024版工程停工补偿协议

合同编号：__________

工程停工补偿协议

鉴于：

1.甲方为__________工程的业主或授权代表，乙方为该工程的施工方或授权代表；

2.由于__________原因，导致工程停工；

3.双方就工程停工期间的补偿事项达成一致，同意签订本协议。

现经甲乙双方友好协商，就工程停工期间的补偿事项达成如下协议：

一、停工补偿范围

1.本协议所涉及的停工补偿范围为：__________工程；

2.停工期间，乙方应承担的费用包括但不限于：人员遣散费、设备租赁费、现场保卫及卫生费、临时设施维护费等；

3.停工期间，甲方应承担的费用包括但不限于：工程变更设计费、工程延期费、利息损失等。

二、停工补偿计算方式

1.乙方停工期间的日补偿金额为：__________元；

2.甲方停工期间的日补偿金额为：__________元；

3.停工补偿计算周期为：自工程停工之日起至工程复工之日止；

4.停工补偿金额的计算公式为：停工补偿金额=日补偿金额×停工天数。

三、停工天数确定

1.停工天数应以双方共同认可的实际情况为准；

2.乙方应如实记录停工期间的相关数据，并定期与甲方沟通、核实；

3.双方应共同制定工程复工计划，并按照计划执行。

四、停工补偿支付及时间

1.甲方应在停工补偿金额确定后__________日内，向乙方支付停工补偿款；

2.乙方应在收到停工补偿款后__________日内，向甲方支付应承担的费用；

3.支付方式为：__________。

五、违约责任

1.双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务；

2.如一方违反本协议，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本协议约定的停工补偿金额的__________%；

3.违约方应承担因违约所产生的其他相关费用。

六、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

3.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；

3.本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方责任

甲方应确保工程项目的合法性，包括但不限于取得工程项目的相关许可证、批准文件等。如因甲方未取得相关许可证或批准文件导致工程停工，甲方应承担相应的法律责任，并向乙方支付因此产生的停工补偿款。

1.2甲方义务

甲方应按照合同约定的时间和质量要求提供施工场地、施工条件等。如因甲方原因导致工程停工，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付停工补偿款。

1.3甲方变更

甲方如需要对工程项目进行变更，应提前通知乙方，并与乙方协商一致。如甲方未与乙方协商一致而擅自变更工程项目，导致工程停工，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付停工补偿款。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方责任

乙方应按照合同约定的施工方案、施工进度等进行施工。如因乙方原因导致工程停工，乙方应承担相应的责任，并向甲方支付停工补偿款。

2.2乙方义务

乙方应确保施工人员的安全，遵守施工现场的安全生产规定。如因乙方原因导致工程停工，乙方应承担相应的责任，并向甲方支付停工补偿款。

2.3乙方变更

乙方如需要对施工方案进行变更，应提前通知甲方，并与甲方协商一致。如乙方未与甲方协商一致而擅自变更施工方案，导致工程停工，乙方应承担相应的责任，并向甲方支付停工补偿款。

三、有第三方中介时的附加条款及说明

3.1第三方中介责任

如本工程涉及第三方中介，第三方中介应按照合同约定的义务进行服务。如因第三方中介原因导致工程停工，第三方中介应承担相应的责任，并向甲方和乙方支付停工补偿款。

3.2第三方中介义务

第三方中介应确保其提供的服务符合法律法规的要求。如因第三方中介原因导致工程停工，第三方中介应承担相应的责任，并向甲方和乙方支付停工补偿款。

3.3第三方中介变更

如第三方中介需要对服务内容进行变更，应提前通知甲方和乙方，并与甲方和乙方协商一致。如第三方中介未与甲方和乙方协商一致而擅自变更服务内容，导致工程停工，第三方中介应承担相应的责任，并向甲方和乙方支付停工补偿款。

一、附件列表：

1.工程停工补偿协议

2.甲方营业执照复印件

3.乙方营业执照复印件

4.第三方中介营业执照复印件

5.工程许可证复印件

6.相关批准文件复印件

7.施工方案及施