凉亭钢结构施工合同范本(2024版).docxVIP

凉亭钢结构施工合同范本(2024版)

合同编号：__________

凉亭钢结构施工合同范本（2024版）

鉴于业主委托施工方进行凉亭钢结构施工，双方经充分协商，达成如下合同条款：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：凉亭钢结构施工，包括设计、材料采购、施工、验收等。

二、合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价款支付方式：

（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的40%。

三、合同履行

3.1施工方应按照双方确认的设计方案进行施工，确保工程质量。

3.2施工方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。

3.3施工过程中，施工方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程安全。

3.4施工方应做好施工现场的卫生和环境保护工作，防止污染和损害。

四、工程验收

4.1工程验收标准：按照国家相关法律法规和行业标准进行验收。

4.2工程验收程序：

（1）工程完成后，施工方应向业主提交工程验收申请；

（2）业主应在收到验收申请后七个工作日内组织验收；

（3）验收合格的，双方签署验收报告；

（4）验收不合格的，施工方应在接到验收不合格通知后七个工作日内进行整改，并重新提交验收申请。

五、违约责任

5.1施工方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的10%。

5.2施工方未按照合同约定质量标准完成工程，应承担修复费用，并向业主支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

5.3业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金为应付款项的10%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更：如甲方在合同签订后提出变更工程内容、规模、设计方案等，乙方应根据甲方要求进行调整。调整后的工程总价款及工期应双方协商确定。

1.2甲方提前终止：如甲方在合同履行过程中提出提前终止合同，应向乙方支付合同总价款的10%作为违约金。

1.3甲方逾期支付：如甲方逾期支付合同价款，应向乙方支付逾期付款部分的违约金，违约金为逾期付款金额的10%。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方延误：如乙方未按照合同约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。

2.2乙方质量问题：如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行修复，修复费用由乙方承担。如乙方拒绝修复或修复后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的50%作为违约金。

2.3乙方材料供应：乙方应保证所供应的材料符合国家相关法律法规和行业标准。如因乙方材料原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方关系，协助双方履行合同义务。如第三方中介未能履行其职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。

3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如甲方未按约定支付中介费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总价款的50%作为违约金。

3.3第三方中介介入：如甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，第三方中介有权介入调解。调解不成的，双方同意按照本合同约定的争议解决方式处理。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方中介（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.设计方案

2.工程量清单

3.材料采购清单

4.施工进度计划

5.工程验收标准

6.安全保障措施

7.环境保护措施

8.违约金计算公式

9.争议解决方式说明

10.第三方中介服务协议

二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未按约定支付合同价款

提前终止合同

变更工程内容、规模、设计方案导致工期延误或增加费用

2.乙方违约行为：

未按约定工期完成工程

施工质量不符合合同约定

供应的材料不符合相关法律法规和行业标准

3.第三方中介违约行为