不锈钢来料加工合同范本（4篇）.docVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页

不锈钢来料加工合同范本

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

一、工程概况：

1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格

2、略;

3、工程造价：____元/米，施工面积约_____米，约合人民币____万元（以实际竣工验收数量为准）;

4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到____%后，拨付安装工程总价款的____%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

二、合同工期：

从拨款之日起至____年____月____日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

三、甲方责任：

1、如期办理拨款结算;

2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现

质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款____元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。

五、质量验收：

以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____法院起诉。

七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

八、备注

甲方（单位盖章）：_____乙方（单位盖章）：_____

甲方代表签字：_____乙方代表签字：_____

____年____月____日

不锈钢来料加工合同范本（二）

甲方：

乙方：

依据中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

一、工程概况：

1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格

2、略;

3、工程造价：____元/米，施工面积约_____米，约合人民币____万元;

4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到____%后，拨付安装工程总价款的____%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

二、合同工期：

从拨款之日起至____年____月____日之前完工。

如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

三、甲方责任：

1、如期办理拨款结算;

2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收;

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款____元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。

五、质量验收：

以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____法院起诉。

七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

八、备注

甲方：_____乙方：_____

甲方代表签字：

乙方代表签字：

____年____月____日

不锈钢来料加工合同范本（三）

甲方（建设单位）：

乙方（施工方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

一、工程概况：

1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格

2、略;

3、工程造价：____元/米，施工面积约_____米，约合人民币____万元（以实际竣工验收数量为准）;

4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到____%后，拨付安装工程总价款的____%，工程安装完毕验