桥梁建设守则.docxVIP

桥梁建设守则

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方：__________

地址：__________

联系方式：__________

鉴于甲方为桥梁的建设方，乙方为桥梁建设的施工方，双方为了确保桥梁建设的安全、质量和进度，经友好协商，特订立本守则。

一、工程概况

1.桥梁名称：__________

2.桥梁位置：__________

3.桥梁规模：__________

4.桥梁设计单位：__________

5.桥梁施工单位：__________

二、甲方的权利和义务

1.甲方应向乙方提供完整的桥梁设计文件和技术要求。

2.甲方应按照合同约定及时支付乙方的工程款项。

3.甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

4.甲方应承担因设计变更等原因导致的工程增减价款。

三、乙方的权利和义务

1.乙方应按照桥梁设计文件和技术要求进行施工，确保工程质量。

2.乙方应按照合同约定的工期完成桥梁建设。

3.乙方应保证桥梁建设过程中的安全，防止安全事故的发生。

4.乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题和经济损失。

四、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保桥梁质量。

2.乙方应在桥梁建设过程中，定期对工程质量进行自检、互检和专检。

3.桥梁建设完成后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收资料。

4.甲方应组织相关单位对桥梁进行验收，验收合格后支付尾款。

五、工期延误

1.因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2.因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的工程款。

六、合同价款与支付

1.桥梁建设合同总价为：__________元（大写：_______________________元整）。

2.甲方应按照工程进度，分阶段支付乙方的工程款项。

3.付款方式：__________。

七、违约责任

1.甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

2.甲乙双方应按照法律规定和合同约定，保护国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

八、争议解决

1.本合同的解释和履行，如有争议，双方应友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至桥梁建设完成。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.桥梁设计文件

2.施工图纸和技术要求

3.施工方案和施工组织设计

4.工程质量标准和验收规范

5.安全生产管理制度

6.乙方资质证明文件

7.工程款项支付凭证

8.工程进度计划和工期延误证明

9.违约责任认定和争议解决的相关法律法规

10.其他与桥梁建设相关的文件和资料

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。

2.甲方未提供完整的桥梁设计文件和技术要求，视为违约。

3.乙方未按约定时间完成桥梁建设，视为违约。

4.乙方未按国家相关标准和规范进行施工，视为违约。

5.乙方未保证桥梁建设过程中的安全，发生安全事故，视为违约。

6.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指桥梁的建设方，负责提供设计文件、支付款项和协调解决问题。

2.乙方：指桥梁建设的施工方，负责按照设计文件进行施工、保证工程质量和安全。

3.合同编号：指本合同的唯一标识，用于区分其他合同。

4.工程款项：指甲方根据工程进度支付给乙方的费用。

5.工期延误：指工程进度未按合同约定完成的情况。

6.违约责任：指一方未履行合同约定义务所需承担的法律责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方延迟支付工程款项：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付；如协商无果，可以依法申请法院强制执行。

2.乙方延迟完成工程：乙方应加大人力、物力投入，确保工程进度；如无法按时完成，应提前与甲方沟通，协商延期。

3.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工；如涉及重大质量问题，应立即停工，报告甲方，共同协商解决方案。

4.安全事故发生：乙方应立即启动应急预案，组织救援，防止事故扩大；及时报告甲方，按照安全生产管理制度承担相应责任。

5.设计变更：乙方应根据甲方提供的变更设计文件进行调整，确保工程质量。

五、所有应用场景：

1.适用于桥梁建设的施工合同签订。

2.适用于双方明确工程质量、工期、价款等合同条款。

3.适用于规范双方在工程建设过程中的权利和义务。