工程施工合同延误条款范本.docxVIP

工程施工合同延误条款范本

1.定义与解释

本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。

2.延误责任

a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。

b)如因承包人的原因或设计变更等原因导致延误，承包人应支付逾期竣工违约金。

3.逾期竣工违约金

a)承包人应在合同规定的竣工日期后尽快完成工程。

b)如承包人未能在合同规定的竣工日期后______天内完成工程，应向发包人支付逾期竣工违约金。违约金的计算方法为：______。

4.工期调整

a)如因发包人的原因或不可抗力因素导致工程延期，双方应协商一致调整工期。

b)双方同意，因发包人原因导致的工期延误，发包人应补偿承包人因此产生的费用和损失。

5.验收与移交

a)工程竣工后，承包人应通知发包人进行验收。

b)如工程存在质量问题，承包人应负责修复直至达到合同规定的质量标准。

6.争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会进行仲裁。

7.其他

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式______份，双方各执______份。

发包人（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：____________

日期：____年__月__日

承包人（盖章）：__________________

法定代表人（签字）：____________

日期：____年__月__日

工程施工合同延误条款范本（1）

1.定义与解释

本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。

2.延误责任

a)承包人应对其因自身原因导致的延误负责，并承担因此产生的费用增加。

b)发包人应对其未能提供适宜的施工条件、图纸、资金或其他承包人无法控制的原因导致的延误负责。

3.工期延误

a)若因承包人原因导致工期延误，承包人应在原定竣工日期前至少提前7天书面通知发包人，并说明延误原因及预计的延误时间。

b)发包人在收到通知后，应根据实际情况确认延误，并相应地延长工期。若发包人未能确认延误或未提出修改意见，视为发包人接受延误。

4.费用补偿

a)承包人因延误产生的额外费用，包括人工费、材料费、设备租赁费等，应由发包人承担。

b)承包人应在延误事件发生后14天内，向发包人提交详细的费用索赔报告。发包人应在收到报告后的14天内确认费用或提出修改意见。

5.违约责任

a)若承包人未能按合同约定完成工程，或因承包人原因导致工期延误，发包人有权要求承包人支付违约金，具体金额由双方协商确定。

b)若发包人未能按合同约定提供适宜的施工条件、图纸、资金等，导致承包人无法正常施工，承包人有权要求发包人支付违约金，具体金额由双方协商确定。

6.争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地法院乙方住所地法院（择一）提起诉讼。

工程施工合同延误条款范本（2）

1.定义与解释

本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。

2.延误责任

a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。

b)如因承包人的原因导致延误，承包人应承担因此产生的追加费用，包括但不限于利润损失、管理费用增加等。

3.通知与确认

a)承包人应在延误发生后尽快书面通知工程师。

b)工程师在收到承包人的通知后，应在合理期限内作出确认或提出修改意见。

4.工期顺延

a)如承包人能够证明延误是由于不可抗力或其他合理的理由，可向工程师申请工期顺延。

b)工程师应在合理期限内给予答复，并根据实际情况决定是否同意工期顺延。

5.费用补偿

a)因承包人延误导致的其他费用（包括但不限于分包商索赔、额外材料费用等），承包人应负责支付。

b)工程师应在合理期限内审查承包人的费用索赔，并作出是否批准的决定。

6.违约金

若承包人未能按合同约定完成工程，应按照合同约定的违约金计算方法向发包人支付违约金。具体违约金的数额和支付方式应在合同中约定。

7.争议解决

本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发包人住所地法院承包人住所地法院提起诉讼。

8.其他

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份甲乙双方各执一份。

工程施工合同延误条款范本（3）

1.定义与解释

本合同中“延误”是指在合同规定的竣工日期后未能完成全部工程或任何一部分工程的情况。

2.延误责任

a)承包人应对其未能履行合同规定义务导致的延误负责。

b)如因承包人的原因导致延误，承包人应支付违约金，具体金额和支付方式由双方另行商定。

3.确认与通知

a)