2024版工程项目改造建设施工合同下载.docxVIP

2024版工程项目改造建设施工合同

合同编号：__________

鉴于：

2.承包商具备从事本项目改造建设的资质和能力，愿意承担本项目的施工任务；

3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商确定本合同条款。

为明确双方的权利义务，确保项目顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方达成如下协议：

第一条项目内容与范围

1.1本项目主要包括：__________（具体工程内容）。

1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。

1.3项目施工范围包括但不限于：__________（具体施工范围）。

第二条合同价格与支付

2.1本项目的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括：工程款、材料款、人工费、施工设备使用费、税费等。

2.2业主应在合同签订后____个工作日内，向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例为：____%。

2.3剩余款项按照双方约定的进度支付，具体支付方式为：__________。

2.4承包商应按照合同约定，向业主提供正式的税务发票。

第三条施工期限

3.1本项目的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2承包商如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。

3.3业主应按照合同约定，及时提供施工所需的相关资料和场地，确保施工顺利进行。

第四条工程质量与保修

4.1承包商应保证本项目施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。

4.2项目验收合格后，承包商应按照合同约定提供一定的保修期限，并承担相应的保修责任。

4.3业主应在验收合格后____个工作日内，向承包商支付剩余款项。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2违约金的计算方式为：违约方应支付守约方合同总价的一定比例，具体比例为：____%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.技术要求

4.税务发票

5.验收报告

6.保修条款

二、违约行为及认定：

1.施工进度延误：未按照合同约定完成施工任务。

2.工程质量不符合要求：施工质量未达到国家相关法律法规、行业标准和业主要求。

3.未按约定支付款项：业主未按约定时间支付预付款或剩余款项；承包商未按约定时间提供税务发票。

4.未履行保修责任：承包商未在约定保修期限内承担保修责任。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的承包商方。

3.施工图纸：指项目施工所用的设计图纸。

4.施工方案：指项目施工的具体实施方案。

5.技术要求：指项目施工所应遵守的技术标准和要求。

6.合同总价：指合同约定的项目施工总费用。

7.预付款：指合同签订后业主向承包商支付的一定比例的合同总价。

8.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

solution:双方协商确定合理的施工进度，签订补充协议。

2.工程质量不符合要求：

solution:及时发现问题，双方协商确定整改措施，重新验收。

3.未按约定支付款项：

solution:双方确认支付金额和时间，签订支付协议。

4.未履行保修责任：

solution:业主提出保修要求，承包商按照约定履行保修责任。

五、所有应用场景：

1.工程项目改造建设。

2.施工任务分配与执行。

3.合同价格与支付管理。

4.施工期限与进度控制。

5.工程质量保证与验收。

6.违约行为认定与处理。

7.保修责任履行与争议解决。