2024建设工程施工框架协议书模板.docx

合同编号：__________

甲方：__________

乙方：__________

一、工程概况

1.1工程项目名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

1.6工程质量标准：__________

二、合同范围与内容

2.1乙方承担本工程的施工任务，按照双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。

2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，确保工程质量、安全、进度达到项目业主的要求。

2.3乙方负责工程验收、质保期内维修及保修工作。

2.4甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工用地、临时设施、施工图纸、施工材料等。

2.5甲方负责协调解决乙方施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。

三、合同价格与支付

3.1双方确认，本工程合同总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式及进度如下：

（1）工程开工后，甲方支付乙方合同总额的10%作为预付款；

（2）工程进度达到30%时，甲方支付乙方合同总额的30%；

（3）工程进度达到60%时，甲方支付乙方合同总额的30%；

（4）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总额的10%。

3.3乙方开具正规发票，甲方按国家税收政策规定支付税费。

四、工期

4.1双方确认，本工程预计开工日期为：__________年__________月__________日，预计竣工日期为：__________年__________月__________日。

4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

4.3甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商一致，并适当延长工期。

五、质量与验收

5.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。

5.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可交付使用。

5.3乙方应参加甲方组织的工程验收，并对验收过程中发现的问题进行整改。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

6.2甲方未按照约定支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

6.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更：甲方如需变更工程项目的名称、地点、规模、内容、质量标准等，应提前通知乙方，并与乙方协商一致。变更导致的额外费用由甲方承担。

1.2甲方逾期付款：如甲方逾期支付工程进度款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×日利率（日利率为中国人民银行同期贷款基准利率）。

1.3甲方逾期验收：如甲方逾期组织工程验收，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

1.4甲方提供的现场条件：甲方应保证施工现场的安全、卫生、交通畅通，确保乙方正常施工。如因甲方提供的现场条件不满足施工需要，导致乙方停工、窝工等，甲方应承担相应责任。

1.5甲方变更设计：甲方在合同履行过程中，如需变更设计，应提前通知乙方，并与乙方协商一致。变更设计导致的额外费用由甲方承担。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方质量保证：乙方应对施工过程中的质量问题负责，如工程验收不合格，乙方应无条件进行整改，直至达到甲方要求的标准。

2.2乙方工期保证：乙方应按合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。

2.3乙方材料供应：乙方应保证所使用的材料符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。如乙方提供的材料不合格，甲方有权要求乙方更换或整改。

2.4乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责：第三方中介应按照甲乙双方的要求，协助完成合同的签订、履行、验收等工作。如因第三方中介的原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。

3.2第三方中介费用：第三方