电力工程分包劳务合作协议.docxVIP

电力工程分包劳务合作协议

合同编号：__________

电力工程分包劳务合作协议

营业执照号码：

注册地址：

联系电话：

营业执照号码：

注册地址：

联系电话：

鉴于甲方为电力工程的建设方或总承包方，乙方为具有相关资质的分包劳务合作方，双方为了共同完成电力工程的建设任务，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________电力工程

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程工期：自双方签订本合同之日起至工程竣工交付之日止。

二、劳务分包范围

2.1乙方负责提供所需的劳务人员，按照甲方的要求完成约定的电力工程分包工作。

2.2乙方应保证分包劳务人员的素质，不得使用无资质或不符合相关要求的人员。

2.3乙方应严格按照甲方的施工组织设计、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量、安全、进度符合甲方要求。

三、劳务费用及支付

3.1乙方向甲方提出的劳务费用为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2甲方按照双方约定的进度节点支付乙方劳务费用。

3.3乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付乙方劳务费用。

四、甲方的权利和义务

4.1甲方应向乙方提供施工场地、施工图纸、技术规范、操作规程等相关资料。

4.2甲方应按照约定时间支付乙方劳务费用。

4.3甲方应负责对乙方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督和管理。

五、乙方的权利和义务

5.1乙方应按照约定提供合格的劳务人员，并保证施工质量、安全、进度符合甲方要求。

5.2乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程顺利进行。

5.3乙方应承担自身施工过程中的安全事故责任，并承担由此给甲方造成的损失。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按照约定扣除乙方劳务费用。

七、争议解决

7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.电力工程相关设计图纸

4.施工组织设计方案

5.技术规范和操作规程

6.分包工作详细说明

7.劳务人员名单及资质证明

8.安全事故责任认定书

9.违约金计算公式

10.诉讼管辖法院证明文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成施工任务

2.乙方未按照甲方要求施工，导致工程质量、安全、进度不符合约定

3.乙方使用无资质或不符合要求的人员

4.甲方未按照约定时间支付劳务费用

5.甲方未提供施工场地、施工图纸、技术规范、操作规程等相关资料

6.甲方未对乙方施工过程进行有效监督和管理

7.双方在履行合同过程中发生的其他争议

三、法律名词及解释：

1.营业执照：企业合法开展经营活动的证明文件。

2.分包劳务合作：总包方向分包方提供一定的劳务工作，由分包方完成并支付相应费用的合作关系。

3.电力工程：指电力系统的设计、施工、运行、维护等活动。

4.施工组织设计：施工方为完成工程任务而制定的施工方案。

5.技术规范：施工过程中应遵守的技术要求和标准。

6.操作规程：施工过程中应遵守的操作要求和步骤。

7.违约金：违反合同约定应支付的赔偿金。

8.安全事故责任：因施工过程中的安全事故导致的责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.劳务人员不符合要求：乙方应及时更换不符合要求的劳务人员，并向甲方报告。

2.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方报告情况。

3.甲方未支付劳务费用：乙方可与甲方协商解决，协商不成的可依法追讨。

4.工程质量问题：乙方应按要求整改，直至满足甲方要求。

5.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并按照安全事故责任认定书承担相应责任。

6.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的可向约定的法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.电力工程建设方或总承包方与具有相关资质的分包劳务合作方之间的合作协议。

2.适用于各类电力工程分包工作，如土建、安装、调试等。

3.适用于双方在电力工程分包过程中产生的权益、义务和责任分配。

4.适用于双方在履行合同过程中出现的争议解决。

5.适用于其他与电力工程分包相关的