- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
混凝土工程分包合作
合同编号:__________
合同各方:
甲方:(全称)
乙方:(全称)
鉴于甲方为进行某项工程建设,需要乙方提供混凝土工程分包服务,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:(全称)
2.工程地点:(详细地址)
3.工程规模:(概述)
4.工程质量标准:(按照相关法律法规及行业标准执行)
5.工程工期:(按照双方协商确定)
二、分包范围及内容
1.乙方分包范围:(详细描述)
2.乙方分包内容:(详细描述)
三、合同价格
1.合同总价:(金额)
2.价格计算方式:(详细描述)
3.支付方式:(详细描述)
4.支付进度:(详细描述)
四、质量及验收
1.乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工。
2.工程验收合格后,甲方应支付合同约定的价款。
3.验收不合格的,乙方应负责整改,直至达到约定质量标准。
五、工期及进度
1.乙方应按照合同约定的工期完成分包工程。
2.乙方若因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。
3.乙方应按照甲方要求,配合甲方及总包单位完成工程进度。
六、乙方的义务
1.乙方应具备相应的施工资质,并保证分包工程的安全、环保。
2.乙方应按照甲方要求,提供合格的施工人员,并对其进行管理。
3.乙方应保证分包工程的材料、设备等符合国家及行业标准。
4.乙方应承担分包工程的一切法律责任。
七、甲方的义务
1.甲方应按照合同约定支付价款。
2.甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
3.甲方应协助乙方办理有关施工手续。
4.甲方应承担因自身原因导致工期延误的责任。
八、违约责任
1.乙方未按照约定完成分包工程的,应承担违约责任。
2.甲方未按照约定支付价款的,应承担违约责任。
3.双方因履行合同发生纠纷的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同的变更、解除和终止
1.合同的变更、解除和终止,必须经双方协商一致。
2.合同变更、解除或终止的,双方应按照约定办理相关手续。
十、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
2.协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。
十一、其他约定
1.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
3.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签订日期:____年____月____日
一、附件列表:
1.乙方施工资质证明文件
2.分包工程设计图纸及技术规范
3.分包工程施工方案及施工组织设计
4.乙方人员名单及相关资质证书
5.工程材料、设备采购合同及质量证明文件
6.工程进度计划及施工日志
7.工程质量验收标准及验收报告
8.付款凭证及验收证书
9.安全事故应急预案及环境保护措施文件
10.合同变更、解除或终止协议
二、违约行为及认定:
1.乙方未按照约定完成分包工程的,属于违约行为。
2.甲方未按照约定支付价款的,属于违约行为。
3.乙方使用不合格材料、设备或施工工艺的,属于违约行为。
4.乙方未按照约定工期完成分包工程的,属于违约行为。
5.甲方未提供施工所需的水、电、通信等基础设施的,属于违约行为。
6.甲方未协助乙方办理有关施工手续的,属于违约行为。
7.双方未按照约定解决争议的,属于违约行为。
三、法律名词及解释:
1.甲方:指合同中约定的发包方。
2.乙方:指合同中约定的分包方。
3.分包工程:指甲方将合同约定的部分工程发包给乙方施工。
4.合同总价:指双方约定的完成分包工程所需支付的金额。
5.支付方式:指双方约定的支付合同总价的方式。
6.工期:指双方约定的完成分包工程的时间。
7.质量标准:指双方约定的分包工程的质量要求。
8.违约责任:指一方未履行合同约定的义务所需承担的责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.问题:乙方施工进度滞后
解决办法:甲方督促乙方加大施工力度,合理调配人力、物力资源。
2.问题:甲方支付价款迟延
解决办法:甲方按照合同约定及时支付价款,违约方承担违约责任。
3.问题:工程质量不合格
解决办法:乙方进行整改,直至达到约定质量标准;甲方有权拒绝支付相应价款。
4.问题:施工过程中发生安全事故
解决办法:乙方立即启动安全事故应急预案,采取相应措施,防止事故扩大;甲方协助处理相关事宜。
5.问题:合同争议无法协商解决
解决办法:双方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景:
1.适用于各类建筑工程的混凝土工程分包合作。
2.适用于乙方具有相应施工资质和能力的情况。
3.
文档评论(0)