原创力文档- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
河南建设工程施工合同(2024版)
合同编号：__________
河南建设工程施工合同（2024版）
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况
1.1工程名称：____________________
1.2工程地点：____________________
1.3工程规模：____________________
1.4工程内容：____________________
1.5工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
第二条合同工期
2.1工期自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期总日历天数为____天。
2.2工程提前竣工的奖励办法按双方约定的____%计算。
第三条质量标准
3.1工程质量标准应符合国家现行的____等有关规范和标准的要求。
3.2工程质量等级应达到____等级。
第四条合同的组成
4.1本合同文件包括：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书或委托书；
（3）合同条款；
（4）工程量及价格；
（5）施工图纸；
（6）中标单位投标书及其附件；
（7）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
4.2上述合同文件相互补充，如有矛盾，以签署的文件为准。
第五条合同价款与支付
5.1合同价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
5.2甲方应按本合同约定的付款时间、付款比例、付款方式向乙方支付合同价款。
5.3乙方完成合同约定的工程内容，并经验收合格后，甲方应按时支付合同价款。
第六条合同价款的调整
6.1合同价款调整的条件和办法按双方约定的____%计算。
6.2乙方在施工过程中，严格按照设计图纸、施工规范施工，确保工程质量。如因乙方原因造成返工，其费用由乙方承担。
6.3由于甲方原因造成乙方窝工、停工，甲方应按乙方实际停工天数向乙方支付停工损失费，每天按合同价的____%计算。
第七条工期延误
7.1由于乙方原因造成工期延误的，乙方应支付甲方每天违约金为合同价的____%。
7.2由于甲方原因造成工期延误的，甲方应支付乙方每天违约金为合同价的____%。
第八条材料和设备
8.1乙方应严格按照设计图纸和有关规范要求采购施工材料和设备。
8.2乙方采购的材料和设备必须符合国家质量标准，并具有产品质量合格证明。
8.3乙方采购的材料和设备必须经过甲方或甲方委托的监理单位检验合格后方可使用。
第九条安全施工
9.1乙方必须遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。
9.2乙方必须按照甲方提供的施工场地、施工图纸、施工规范进行施工，确保施工安全。
9.3乙方必须为施工人员办理意外伤害保险，并支付保险费。
第十条保修
10.1乙方对交付使用的工程承担____个月的免费保修责任。
10.2保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到通知后的____小时内到达现场进行处理。
10.3保修期满后，乙方应根据国家有关规定和双方约定继续承担保修责任。
第十一条违约责任
11.1双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
11.2双方发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二条其他约定
12.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕所有合同价款后终止。
甲方（盖章）：______________________
乙方（盖章）：______________________
签订日期：______________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1甲方变更
甲方在不违反国家法律法规的前提下，有权根据工程实际需要对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知及时调整施工方案，并报甲方审批。变更导致的合同价款增减及工期调整按双方约定办理。
1.2甲方监督
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、工程质量、安全文明施工等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改甲方指出的问题。
1.3甲方验收
工程竣工后，甲方应组织验收。乙方应提前通知甲方验收时间，并准备好相关验收资料。甲方应在验收合格后支付剩余合同价款。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1乙方质量保障
乙方应严格按照国家法律法规、施工图纸、施工规范和甲方要求组织施工，确保工程质量。如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。
2.2乙方进度保障
乙方应确保工程按照约定的工期顺利进行，如因乙
文档评论（0）