2024版建筑工程质量施工合同.docx

2024版建筑工程质量施工合同

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

一、工程概述

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、验收等。

二、合同价格

2.1本合同的设计和施工费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交正式的报价明细表，包括但不限于设计和施工费用的构成、材料和设备的价格等。

2.3甲方应在收到乙方报价明细表后七个工作日内予以确认或提出修改意见。

三、设计和施工期限

3.1乙方应按照甲方的要求，提交完整的设计方案，甲方应在收到设计方案后七个工作日内予以确认或提出修改意见。

3.2乙方应按照双方确认的设计方案和施工图，按时完成施工。

3.3乙方应在合同约定的工期内完成工程的施工和验收。

四、工程质量

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程的质量。

4.2乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。

4.3工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求，提供相应的工程资料和保修服务。

五、合同的变更和解除

5.1任何一方要求变更或解除合同，均应提前三十个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。

5.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定时间和质量要求完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。

6.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：________年____月____日

一、附件列表：

1.乙方设计和施工报价明细表

2.工程设计方案和施工图

3.工程验收标准和规范

4.工程质量保修服务协议

5.合同变更和解除协议

6.违约金计算公式和滞纳金计算公式

7.争议解决协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间和质量要求完成工程的，属于违约行为。

2.甲方未按照约定时间支付合同款项的，属于违约行为。

3.甲方提出变更或解除合同，未经乙方同意的，属于违约行为。

4.乙方未按照确认的设计方案和施工图进行施工的，属于违约行为。

5.因不可抗力导致合同无法履行，双方已协商变更或解除合同的，不属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主或委托方。

2.乙方：指合同中的施工方或受托方。

3.设计和施工费用：指乙方根据甲方要求完成工程设计和施工所收取的费用。

4.工程验收：指对乙方完成的设计和施工工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定和国家相关标准的过程。

5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。

6.滞纳金：指甲方未按约定时间支付合同款项时，应向乙方支付的逾期付款的违约金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.乙方设计和施工进度延误：乙方应加大人力、物力投入，确保工程按时完成。如因特殊情况导致延误，应及时与甲方沟通，寻求延期批准。

2.甲方付款延迟：甲方应按照合同约定的付款时间及时支付款项，以免产生滞纳金。如有困难，应及时与乙方沟通，寻求延期付款的解决方案。

3.工程质量问题：乙方应按照国家标准和甲方要求保证工程质量。如出现质量问题，乙方应及时进行修复和返工，并承担相关费用。

4.合同变更和解除：双方应提前书面通知对方，并经协商一致后签订变更或解除协议。

5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的设计和施工单位的情况。

2.适用于乙方承担工程设计、施工、设备安装、调试、验收等任务的情况。

3.适用于甲方要求乙方按照国家标准、行业标准和甲方要求保证工程质量的情况。

4.适用于甲方按约定时间支付合同款项，乙方按时完成设计和施工的情况。

5.适用于双方在履行合同过程中发生争议，需要通过协商或诉讼解决的情况。