2024年通用型建设工程清包工合同.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

2024年通用型建设工程清包工合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包方信息

1.2承包方信息

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整机制

3.3付款方式及进度

第四条合同工期

4.1工期要求

4.2工期延期及违约责任

第五条承包方义务

5.1施工准备

5.2施工质量

5.3安全生产

5.4材料供应

第六条发包方义务

6.1现场交接

6.2施工条件保障

6.3变更处理

第七条违约责任

7.1承包方违约

7.2发包方违约

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2诉讼或仲裁地点

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同终止

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约责任

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力事件的处理

第十二条税收及优惠政策

12.1税收承担

12.2优惠政策

第十三条合同附件

13.1工程图纸

13.2技术说明书

13.3材料供应清单

第十四条其他约定

14.1合同争议的解决

14.2合同的继承和转让

14.3法律适用及争议解决

14.4合同的签字和盖章

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包方信息

1.1.1名称：×××公司

1.1.2地址：××省××市××区××路××号

1.1.3法定代表人：×××

1.1.4联系人：×××

1.1.5联系电话：×××××××××

1.2承包方信息

1.2.1名称：×××建筑工程有限公司

1.2.2地址：××省××市××区××路××号

1.2.3法定代表人：×××

1.2.4联系人：×××

1.2.5联系电话：×××××××××

第二条工程概况

2.1工程名称：×××建设工程

2.2工程地点：××省××市××区××路××号

2.3工程规模：建筑面积××平方米，包括××栋楼房、××个地下车库等

2.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币××元整（大写：人民币××元整）

3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格

3.3付款方式及进度：合同签订后，发包方按照工程进度分阶段支付承包方工程款项，具体支付方式及进度详见附件

第四条合同工期

4.1工期要求：工程自开工之日起×个月内竣工交付

4.2工期延期及违约责任：如因承包方原因导致工期延期，承包方应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式详见附件

第五条承包方义务

5.1施工准备：承包方应按照发包方提供的工程图纸和技术说明书进行施工，确保工程质量

5.2施工质量：承包方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求

5.3安全生产：承包方应做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工过程中人员安全

5.4材料供应：承包方应按照合同约定提供合格的建筑材料，并保证材料供应的及时性

第六条发包方义务

6.1现场交接：发包方应按照合同约定提供施工场地，并在合同签订后×个工作日内将施工现场交接给承包方

6.2施工条件保障：发包方应保证施工现场的水、电、通讯等施工条件的正常供应

6.3变更处理：如发包方提出工程变更，应与承包方协商一致，并按照变更后的工程量及进度调整合同价格和工期

第七条违约责任

7.1承包方违约：如承包方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式详见附件

7.2发包方违约：如发包方未按照合同约定支付工程款项，或未提供合格的施工场地等，应承担相应的违约责任，具体违约金计算方式详见附件

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2诉讼或仲裁地点：××省××市××区人民法院

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为×年。

9.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。

9.3合同终止：合同有效期届满，或双方达成终止协议，本合同即行终止。

第十条保密条款

10.1保密内容：