2024版工业聚集区配套EPC项目合同.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

2024版工业聚集区配套EPC项目合同

本合同目录一览

第一条项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目内容

第二条合同主体

2.1发包人

2.2承包人

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条合同履行

4.1工期

4.2质量标准

4.3材料与设备

4.4施工安全

第五条合同变更

5.1变更条件

5.2变更程序

5.3变更价款

第六条合同解除

6.1解除条件

6.2解除程序

6.3解除后果

第七条违约责任

7.1承包人违约

7.2发包人违约

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点

8.3仲裁结果

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更条件

9.3合同终止条件

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约责任

第十一条知识产权保护

11.1知识产权归属

11.2侵权责任

第十二条不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

12.3不可抗力通知

第十三条合同的转让

13.1转让条件

13.2转让程序

第十四条其他条款

14.1合同的附件

14.2合同的修改

14.3合同的解释

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.1项目名称：工业聚集区配套EPC项目

1.2项目地点：____省____市____县（区）____工业聚集区

1.3项目规模：根据双方实际确认的工程量及工程内容确定，具体详见附件一。

1.4项目内容：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收等全过程的EPC服务。

第二条合同主体

2.1发包人：____省____市____县（区）____工业聚集区管理委员会

第三条合同价格

3.1合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

3.2.1工程量变化；

3.2.2材料价格变化；

3.2.3政策性调整。

3.3支付方式：双方同意按照工程进度，分阶段支付合同价款。具体支付方式及进度详见附件二。

第四条合同履行

4.1工期：双方同意按照附件三确定的工期要求完成本项目。

4.2质量标准：本项目质量应符合国家及行业现行标准，并满足发包人要求。

4.3材料与设备：乙方应按照设计文件及合同约定提供合格的材料和设备，并保证其质量。

4.4施工安全：乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和标准进行施工，确保工程安全。

第五条合同变更

5.1变更条件：合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。

5.2变更程序：变更内容应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。

5.3变更价款：变更后的价款按照双方约定的方式进行调整。

第六条合同解除

6.1解除条件：合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可以解除合同。

6.2解除程序：双方应签订书面解除协议，并经双方盖章生效。

6.3解除后果：解除协议生效后，双方应按照约定处理合同解除后的相关事宜。

第七条违约责任

7.1承包人违约：乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。

7.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

7.3违约赔偿：违约金计算方式详见附件四。因违约造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

合同附件：

附件一：工程量清单及工程内容

附件二：支付方式及进度

附件三：工期要求

附件四：违约金计算方式

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：

承包人（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第八条争议解决

8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点：双方约定在中国（具体地点）进行仲裁。

8.3仲裁结果：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同变更条件：合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。

9.3合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务终止。

第十条保密条